2023年承包工程合同书 工程合同书免费下载(15篇)
随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇一
承包单位: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。
一、工程概况: 工程
建筑面积: 平方米 建筑高度: 米
建筑层数: 层 结构类型:框架(砖混)
二、承包范围与内容:
室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。
三、承包方式:包人工费 。
四、承包价格:按实贴面积计算墙面元/m2;地面 元/m2。
五、工程期限:从 年 月 日
到 年 月 日结束(遇不可抗力顺延工期,若无故拖延一天,罚款1000元)。
六、付款方式:工程结束付工程造价的80%,交工后一个月内付15%,余下5%维修期满付清(建立身份证复印件式台账,人及证件必须相符,本人签字并按手印)。
七、质量要求:
1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收,必须达到合格或优良工程验收标准。
2、乙方必须严格按图施工,按规范施工,按现场技术人员制订的方案施工,听从现场技术人员的指挥,积极主动配合其它工种人员的工作。
3、根据甲方提供的材料尺寸,按规范要求排砖、拼缝、镶贴,表面平整度必须符合要求。并做好已铺贴好的成品保护工作。
4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求,造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担,甲方不予计算工作量。工期不予顺延,情节严重的,甲方有权终止合同。
八、机具的控制:甲方提供垂直运输机械,其余运输工具及铺贴工具乙方自备。
九、安全要求:工人必须持证上岗,进工地前必须经过安全教育培训操作,必须按照国家安全施工规范标准要求施工,禁止违章作业,否则出现工伤事故,全部由乙方负责。
十、违约责任:
1、由于乙方原因,造成停工或窝工延误的,每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。
2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施,如造成损失照价赔偿。
3、因一方原因,合同无法继续履行时, 应通知对方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
十一、 其他约定:
1、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相关责任,工作完成后需及时清理场地;做到在保证质量的前提下节约材料,合理利用材料,杜绝浪费,如有浪费则按其浪费部分价值的二倍在结算中扣除。
2、其它未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。
3、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,本合同自签订之日起至结束内有效,待工程结束后自动作废。
甲方: 乙方:
法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:
年 月 日 年 月 日
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇二
合同编号:
购货单位:(以下简称甲方)供货单位:(以下简称乙方)
为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条材料品牌名称
规格数量
单价交付时间
合计人民币金额(大写)
第二条产品的质量标准,按下列第()项执行:
(1)按国家标准执行;
(2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;
(3)无国家和部颁标准的,按企业标准执行;
(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。产品标准名称和编号
第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1.产品的交货单位:
2.交货方法,按下列第()项执行:
1、乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单,____个工作日内将货物送至合同指定地点。
九、双方的权利和义务:
1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化,经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成,仍按原条款执行。
2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。如甲方拒收,乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物,且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品,必须符合相关的国家、行业或企业标准,并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。
4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测,如发现质量问题,乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的,乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。
5、因乙方产品内在质量问题,引发甲方生产或质量事故,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等),此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符,应赔偿甲方违约金_________元。
7、双方都应保守对方的商业机密。
十、补充协议:___________________________________.
十一、特别声明条款:_____________________________.
十二、合同有效期:________年____月____日起至20________年____月____日止。
十三、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。双方发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十四、合同签订地:
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户行:开户行:
账号:账号:
日期:________年____月____日
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇三
甲方:
乙方:
就北京青龙湖国际会展酒店项目(以下简称"酒店项目")工程造价咨询服务事宜,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、工程量清单计价规范、20xx北京市建设工程预算定额等国家法律及工程造价政策法规,参照《建设项目全过程造价咨询规程》(ceca/gc 4__20xx),本着公平、自愿、互利原则,结合酒店项目的具体情况,经甲、乙双方友好协商一致,签订本合同。
1.1、工程名称:北京青龙湖国际会展酒店
1.2、工程地点:北京丰台区王佐镇
1.3、工程规模:北京青龙湖国际会展酒店工程建筑面积约85647㎡,其中:地上建筑面积约59345㎡,地下建筑面积约26302㎡。
本合同约定,酒店项目造价咨询服务为:全过程造价服务。具体分如下阶段:
2.1、投资估算阶段;
2.2、施工图预算阶段;
2.3、招投标服务阶段;
2.4、施工过程造价控制阶段;
2.5、竣工验收决算阶段;
2.6、施工图纸审查和设计方案造价控制阶段;
2.7、其他服务:设计、监理、施工单位备案招标文件合同编制;
乙方按本合同第二条造价咨询服务阶段约定,根据甲方提供的酒店项目用地红线范围内已完成及未来完成的施工设计图纸内容,向甲方提供如下造价咨询服务:
3.1、投资估算咨询服务内容
参照《建设项目投资估算编审规程》(ceca/gc1__20xx)和施工图设计图纸,以及甲方具体要求编制酒店项目投资估算报告,包括主体结构、二次结构砌筑抹灰、室内外精装修、机电工程、特种设备(电梯、智能化控制设备等)、特种工程部位(游泳池、厨房、洗衣房等)、室外配套工程、园林绿化景观工程、设备采购、酒店运营物品采购等酒店项目全部投资内容。上述投资估算报告在20xx年2月8日前完成。
3.2、施工图预算咨询服务内容
3.2.1、施工图预算定额计价服务内容
甲方已与酒店项目总承包施工单位签订施工协议(详见《北京青龙湖国际会展酒店施工总承包协议书》),乙方根据上述施工协议约定和施工图设计图纸,编制施工图预算。上述施工图预算报告在20xx年3月15日前完成,并根据现场施工方案及价格确认及时完成施工图预算的补充编制工作。酒店项目采用施工图预算定额计价的,乙方应按甲方与第三方签订的合同要求及时完成定额预算编制工作。
3.2.2、施工图预算工程量清单计价服务内容
酒店项目采用施工图预算工程量清单计价的,乙方应按甲方与第三方签订的合同要求及时完成工程量清单预算编制工作。甲方在室内外精装修、机电安装、设备采购、酒店运营物品采购等计价上将更多采用工程量清单方式,具体以甲方要求为准。
3.3、招投标咨询服务内容
根据附件《北京青龙湖国际会展酒店项目综合计划》(下称"综合计划")计划内容和时间要求,以及甲方的其他要求,按时完成招投标咨询服务。具体完成时间参照综合计划要求,乙方承诺在人力、物力上资源充足,合理安排造价咨询服务人员,确保满足甲方总体招标、施工进度要求。
3.3.1、招标文件和合同编制
1、招标文件编制:乙方提出完整的招标文件和要求,乙方负责招标文件中经济文件的编制,乙方负责汇总甲方或甲方委托的顾问公司编写的技术管理文件,并负责将上述文件统一审核编制,形成完整合格包含技术、经济、管理内容的招标文件报告,报甲方最终确认。
2、合同文件编制:乙方提出完整的合同文件和要求,乙方负责合同文件中经济条款的编制,乙方负责汇总甲方或甲方委托的顾问公司编写的技术管理条款,并负责将上述条款统一审核编制,形成完整合格包含技术、经济、管理内容的合同文件,报甲方最终确认。
3.3.2、工程量清单预算编制
根据招标文件的具体要求、《建设项目施工图预算编审规程》(ceca/gc 5__20xx)和甲方的要求,编制相应工程内容的工程量清单,该清单满足招投标需要,在某些机电工程上因存在图纸不够完善或存在设计变更,故工程量计算尽量准确(结算时准确复核),某些项目在施工图纸深度不够的情况下应采用模拟清单。乙方在工程量清单编制后投标工作完成前,应向甲方密封提供该项工程的合理造价标底,在造价标底编制上要求材料设备单价、人工费、措施费、管理费、规费、利润、税金等所有构成工程单价的内容要符合工程实际情况和市场合理价格水平,尽量不出现遗漏内容从而导致计价结算没有依据。
3.3.3、招标答疑及回复
对招投标过程中各投标单位提出的问题,乙方应及时向甲方提出书面回复意见。协助甲方进行资格预审。
3.3.4、评标、清标工作
对投标单位的投标文件进行合理性分析,特别是经济文件投标内容,对主要材料、辅助材料、设备等用量较大的项目要严格审查,避免不平衡报价,确保总体价格合理,有效控制造价。乙方应向甲方及时提出评标、清标工作书面报告。
3.4、施工过程造价控制咨询服务内容
对施工过程中发生的施工组织设计方案审定、技术措施方案、设计变更、工程洽商、现场签证等内容应及时审定(该类技术文件需由甲方提供书面资料),必要时进行现场核实(协助监理、甲方、施工单位共同进行)。确保在施工过程中发生的可能影响造价的所有内容和因素均有记录和确认,形成文字、影像等相关资料,在竣工决算时均有据可查,有效进行施工过程造价控制。施工过程造价控制要求每半个月与甲方进行小结汇报一次,每个月汇总一次,
形成月度造价控制报告,对此甲乙双方应指定专人负责。
3.5、竣工决算咨询服务内容
参照《建设项目工程结算编审规程》(ceca/gc 3__20xx)和3.1至3.4形成的报告文件,进行分阶段结算,要求乙方在该项目完成两个月内完成分阶段结算报告,项目竣工后三个月内完成竣工决算。在甲方与乙方完成阶段性结算和竣工决算报告审核后,及时与施工方、材料设备供应方等进行核对、结算和决算工作。
3.6、施工图纸审查和设计方案造价控制咨询服务内容
3.6.1、施工图纸审查
乙方根据造价经验,在20xx年2月8日前配合监理、甲方完成施工图纸审查,对不合理的设计和对造价影响较大的内容从造价的角度提出合理化建议。
3.6.2、设计方案造价控制
对室内外精装修、厨房、洗衣房、游泳池等尚未设计或需要深化设计的,乙方应在设计方案阶段提出设计造价控制标准,在设计方案阶段配合甲方与设计方进行研讨以合理控制造价。
3.7、其他服务
为酒店项目在政府部门进行设计、监理、施工单位招标备案,履行招投标手续,乙方根据招投标备案要求和甲方要求编制上述招标文件。
4.1、投资估算质量标准要求
参照《建设项目投资估算编审规程》(ceca/gc1__20xx)、施工图纸和甲方要求,乙方应按约定时间完成投资估算报告。要求土建、装修、机电、配套等项目内容投资估算符合五星级酒店标准,材料、设备、系统配置等建议明确。编制过程中与甲方、设计单位、甲方委托机电顾问公司进行定期研讨,以确保投资估算的质量,并据此进行项目投资控制。
4.2、招标文件质量标准要求
招标文件中技术要求、施工管理要求、经济要求、工期要求等编制内容,要求条理清晰、文字描述准确,符合招投标法律规定,避免出现法律纠纷。
4.3、合同文件质量标准要求
合同文件体系完整,技术条款、经济条款、管理条款、工期要求、质量要求、成品保护、安全管理、付款方式、违约条款等内容描述准确,避免出现经济纠纷,切实保护甲方合同权益。甲方与总承包施工单位签订的《北京青龙湖国际会展酒店施工总承包协议书》中对分包单位施工管理、总包管理费等事项均进行了详细约定,乙方应充分阅读、了解、熟知上述协议内容,并将相关内容和约定与上述合同文件体系相结合。
4.4、施工图预算质量标准要求
参照《建设项目施工图预算编审规程》(ceca/gc 5__20xx)和甲方的要求,编制施工图预算,特别是材料、设备单价、人工费单价等要求准确。甲方与总承包施工单位签订的《北京青龙湖国际会展酒店施工总承包协议书》中各项计价费用的确定要严格进行现场确认、审核和控制。
4.5、工程量清单质量标准要求
根据工程量编制规范、北京市建筑工程预算定额和甲方要求,编制工程量清单或模拟清单。工程量清单中内容齐全,工程量计算准确、工程项目特征描述清晰。根据酒店项目建设特点,在项目实施过程中设计变更较多,对此乙方充分理解,在工程量计算过程中重复计量较多,乙方特此承诺设计变更引起的重复计量工作不再另行收取费用。
4.6、标底编制质量标准要求
在招投标文件编制后,乙方在招投标回标前向甲方提供招标工程标底,作为甲方选择施工单位和确定价格的依据。因此,要求乙方编制的标底符合市场价格水平,特别是主要材料设备、人工费、措施费等。
4.7、造价过程控制质量标准要求
施工过程中影响价格的变化因素均要形成确认文件,包括甲方、施工单位、设计单位、监理单位等均要联合确认(转签手续由甲方负责),乙方根据甲方的书面资料提供自己的独立意见供甲方参考以控制过程造价。
4.8、竣工结算质量标准要求
竣工结算应按专业分单位形成完整的竣工结算报告,乙方对报告的准确性、真实性、完整性承担经济、法律责任。
4.9、招标文件和合同的确定
为规范招投标和合同管理,提高工作效率,甲乙双方应对乙方提供的标准文件进行充分讨论,形成标准。该应根据工程特点如专业分包(土建、装修、机电)、材料设备采购、酒店物品采购等分别编制讨论。
4.10、各主要材料设备供应商的名录
根据施工图纸和甲方要求,乙方应编制各主要材料设备供应商名录,如电梯、空调、智能化、精装材料、管线等。要求该供应商尽量在北京周边地区,每项材料设备列出3至5家供应商,该供应商提供的材料设备应近五年内在北京五星级酒店、高档写字楼、大型公共建筑内均有使用,供应厂商产品质量优良、工艺有先进性、厂家具备一定规模,属于同行业一流企业。上述工作应在20xx年2月8日前全部完成。
酒店项目计划于20xx年12月30日前竣工验收交付使用,除甲方调整招投标进度外,乙方提供的全过程造价咨询服务应满足上述招标、施工、竣工计划要求。
5.1、综合计划的实施
乙方已充分了解甲方内部编制的综合计划内容,对综合计划中涉及本合同约定中乙方提供的服务内容,乙方将采取有效措施予以实现,确保综合计划的实施。在综合计划实施过程中,甲乙双方要共同努力及时协商,计划时间可能有局部调整,但综合计划的总体目标必须确保实现。
5.2、咨询服务工作组织及保证措施
针对酒店项目招标内容繁多、工作量大、时间紧等特点,乙方有充分准备,将安排足够的人力、物力予以支撑,自本合同签订之日起至20xx年5月30日期间将安排不少于15人的专业团队专职从事本项目造价咨询服务工作,公司领导亲自挂帅,土建、机电专业负责人业务管理水平符合要求,专业技术人员精干。乙方特此承诺从管理和人员组织上确保按时保质完成本合同约定的服务内容。
6.1、本合同服务期限:本合同签订之日起至本合同约定的服务内容全部完成之日止。
6.2、本合同项下造价咨询服务费用为:本合同全过程造价咨询服务费用按建筑面积85647平方米和每平米 元进行测算为 元,经甲乙双方协商最终确定本项目咨询服务费用固定总额(即本合同总价)为 整。
6.3、乙方咨询服务费用组成明细如下:
项目名称 投资估算编制 招标文件及合同编制 招标工程量清单编制 定额预算编制 清单预算编制 钢筋精确算量 工程实施阶段造价控制 分阶段结算及竣工结算 招标备案文件编制 其他 合计
7.1本合同签订之日起十日内支付合同总价的5%作为预付款;
7.2酒店项目完成总承包协议约定正负零,并乙方完成本协议约定的咨询服务内容,甲方向乙方支付造价咨询服务费总额的10%;
7.3酒店项目主体结构施工图预算完成,并乙方完成本协议约定的其他咨询服务内容,甲取费项目基数(万元) 建筑安装工程 建筑安装工程 建筑安装工程 主体结构工程 建筑安装工程 钢筋总量 建筑安装工程(控制) 建筑安装工程 政府招标备案 建筑安装工程 费率 服务费(万元) 按费率一栏计算的服务费用与服务费一栏约定的金额有冲突以服务费一栏金额为准。税金等相关费用均已包含。 备注方向乙方支付造价咨询服务费总额的20%;
7.4酒店项目完成总承包协议约定主体结构封顶,并乙方完成本协议约定的咨询服务内容,甲方向乙方支付造价咨询服务费总额的25%;
7.5酒店项目竣工验收,并乙方完成本协议约定的咨询服务内容,甲方向乙方支付造价咨询服务费总额的15%;
7.6乙方完成酒店项目内部竣工结算报告,甲方向乙方支付造价咨询服务费总额的10%;
7.7酒店项目竣工验收后三个月,并乙方配合甲方与施工单位完成相应竣工结算,甲方向乙方支付造价咨询服务费总额的8%;
7.8酒店项目竣工验收后六个月,并乙方配合甲方与施工单位完成全部竣工结算,甲方向乙方支付造价咨询服务费总额的7%;甲方在付款前7日内,乙方向甲方提供合法的税务发票。
8.1甲方对本合同履行中的重大问题享有决定权。
8.2甲方提供造价咨询服务所需的设计图纸、总承包施工协议、综合计划等相关资料。
8.3监督乙方的工作进度和质量,审查乙方提供的咨询成果。乙方未按合同约定执行,或咨询成果质量达不到约定标准,甲方有权要求乙方进行整改。
8.4甲方有权查阅、使用乙方的各阶段的造价咨询服务成果。甲方有权对乙方的造价咨询服务成果提出质疑,并要求其给予解答。
8.5乙方人员不能满足咨询服务的进度和质量要求时,甲方有权要求乙方增加人员;有权要求乙方咨询服务人员参与工程现场计量,乙方应积极配合。
8.6甲方应及时将相关资料和具体要求移交和通知乙方。
8.8甲方按照合同约定按时向乙方支付费用。
8.9采取保密措施遵守保密约定。
9.1 有权要求甲方提供完成咨询服务工作所必须的各种资料、图纸、纪要等文件。
9.2 有权要求甲方按照约定协调乙方与施工承包商、设计方、监理方以及甲方内部各部门的工作关系。
9.3 乙方按合同约定完成甲方委托的造价咨询服务工作,保证服务质量。
9.4 乙方在造价咨询服务过程中遇有疑问,应及时以书面形式与甲方人员沟通,因擅自理解造成的后果由乙方承担。
9.5 乙方应为本合同的履行组织造价咨询团队,配备全职造价咨询人员(造价咨询团队详见附件)。
9.6 乙方授权本项目总负责人处理与本工程项目有关的业务,代表乙方签署相关文件。
9.7 乙方应认真清点并保管好甲方提供的造价资料。
9.8 乙方对提供的咨询成果(包括书面及电子文件)的真实性、准确性、合理性、合法性负责,且做到文本资料条理清晰。所有重要文件,诸如成本预算、招标报告书、工程量清单、分期结算单和最终结算书均由乙方总负责人审阅确认。
9.9 对甲方提出有关造价咨询服务成果疑问,有义务给予甲方及时、细致、合理的解答。
9.10遵守协议之保密要求,并采取相应的保密措施以防泄露造价咨询服务成果。如标底泄露给第三方,乙方承担相应的经济、法律责任。
10.1、本合同自签订之日起,甲乙双方应认真履行。
10.2、甲方应按合同约定支付造价咨询服务费用,未按时支付造价咨询服务费用的,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿由此给乙方造成的经济损失。
10.3、乙方应按合同约定完成各项造价咨询服务,造价咨询服务完成时间和造价咨询服务质量未达到本合同约定的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失,赔偿金额不超过造价咨询服务费总额的50%。
10.4、乙方应严格遵守协议之保密要求,并采取相应的保密措施以防泄露造价咨询服务成果。乙方如未遵守保密义务,擅自向第三方透露与本委托业务有关的信息,则视为乙方违约,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失。
11.1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。
11.2、本合同于20xx年1月16日在北京市丰台区签署。在本合同履行过程中,双方出现争议应友好协商解决,协商不成的双方均可向本工程所在地人民法院提起诉讼。
11.3、除本合同约定外,《建设项目全过程造价咨询规程》(ceca/gc 4__20xx)等国家及行业造价咨询相关法规、规定视为本合同的组成部分。
11.4、甲方与总承包施工单位签订的《北京青龙湖国际会展酒店施工总承包协议书》、施工设计图纸和甲方造价咨询服务要求视为本合同组成部分。
11.5、甲方制定的《北京青龙湖国际会展酒店项目综合计划》视为本合同组成部分。
11.6、合同附件:
a. 《北京青龙湖国际会展酒店项目招标计划表》
b. 《20xx年春节前招标计划表》
c. 《乙方咨询服务团队》
d. 甲方营业执照复印件
e. 乙方营业执照及造价咨询资质文件复印件
甲方:
乙方:
签署日期:
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇四
建设单位: (简称甲方)
施工单位: (简称乙方)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
1、 工程名称:泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程
2、 工程地点:泉州市商贸学校
3、 工程内容:泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。
4、 承包范围:根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。
1、本工程的承包形式:包工包料。
2、工程造价:
⑴、泉州市商贸学校运动场工程计人民币
⑵、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币
⑶、以上两项工程合计人民币
1、工程增加项目结算形式: 根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算,材料按20xx年6月份信息价调整,费率及劳保按有关规定计取。
2、付款方式:三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款,工程竣工后付至总计的95%,工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。
3、资金开户银行:
甲方开户银行: 帐号:
乙方开户银行: 帐号:
1、三期围墙工程项目总工期为 45 天,于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工;运动场工程项目总工期为60 天,于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误,经甲方现场代表签证后顺延。
2、工程开工前,甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审,乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。
3、工程竣工后,乙方应提前五天通知甲方,甲方应在五天内组织有关人员进行验收。
4、乙方应切实做好各项施工的安全措施,确保工程施工安全,接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全 事故均由乙方负责。
1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工,严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准,根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。
2、乙方施工时定期进行质量检查,精心施工严把质量关,工程中不得使用不符合质量要求的产品材料,否则应返工,费用及工期延误由乙方负责。
1、甲方应负责:
(1)甲方派 为住工地代表,依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检,对不合格的项目或未按图纸施工的项目,有权拒绝验收签证。
(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。
(3)施工前应做施工现场的三平一通,提供设计标高。
(4)组织有关单位进行图纸会审,及时办好纪要,按规定提供乙方设计图纸四份。
(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。
(6)及时审定工程进度,按时拔付工程款,确保工程进度。
2、乙方应负责:
(1)乙方派 为本工程的负责人。
(2)组织工地进行质量检查评定,负责技术签证,按时向甲方报送每月质量检查评定表。
(3)确保施工有计划进行。
(4)确保工程进度按签订工期内完成,每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。
(5)认真做好隐蔽工程,在隐蔽前,施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天,乙方应通知甲方及质检部门进行检查,必须签证后方可隐蔽,乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验,乙方可自行复检,并做好记录,方可隐蔽,并及时办理补签证手续。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇五
保函编号:(工投字)第号
(招标人):
鉴于(以下简称投标人)参加项目投标,应投标人申请,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下保证:
一、保证范围及方式:保证金额为人民币(大写)____________元。
本保证人在投标人发生以下情形时承担连带保证责任:
1、投标人在招标文件规定的投标有效期内即年月日后至年月日前未经贵方许可撤回投标文件;
2、投标人中标后未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》。
3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。
如果投标人未中标,本保证人在贵方确定投标人未中标时即解除保证责任。
二、保证人可以选择以下方式承担保证责任(以选择项为准,在选项前的括号内填写“y”表示选择项,填写“n”表示非选择项):
()1、代投标人向贵方支付投标保证金元;
()2、如果招标人选择次低标中标,本保证人向招标人支付中标价与次低标价之间的差额,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围,即不超过________元;
()3、如果贵方选择重新招标,保证人向贵方支付重新招标的费用,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围,即不超过________元。
三、保证期间:保证期间为自本保函签发之日起至招标文件规定的投标有效期届满后日,即至年月日止。
四、代偿时间:本保证人在收到贵方书面索赔通知后日内,按照本保证函的承诺承担保证责任。索赔通知应写明要求索赔的金额,并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
五、保函生效:自本保证人签字或盖章之日起生效。
六、免责条款
1、如贵方未经保证人同意修改招标文件,致使投标人不能履行义务,本保证人不承担保证责任。
2、依照法律规定或你方与投标人的另行约定,免除投标人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任;
3、因政府的政策或命令,导致投标人不能履行义务的。
七、争议的解决:如因上述担保发生纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,可通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。
八、附则:本保函一式两份,招标人和保证人各执一份。
保证人:
法定代表人(或授权代理人):
年月日
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇六
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承担荔波漳江风景名胜区大七孔码头维修工程项目施工任务,甲乙双方本着分工协作,相互合作的原则,为确保工程质量和按期完成施工任务,经双方共同协商,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况,签订以下合同条款:
一、工程名称:大七孔码头维修工程
二、工程地点:大七孔码头
三、承包方式:包工包料
四、建设规模:石方77.24m3、楼梯维修17步、铺设石头地板48m2、码头步道71.82m2、河中炸石头、天钟洞厕所维修等。
五、工程总造价:伍万陆仟壹佰贰拾元(56,120.00元)整。
六、开工时间:201 年 月 日
七、竣工时间:201 年 月 日,工期为 天,如有新的要求变更及遇不可抗力的因素,工期可以延顺。
八、工程质量要求及责任
甲方责任:甲方负责办理工程施工所需的各种手续,协调处理相关事宜,确保工程项目顺利开展。
乙方责任:
1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工,并无条件地接受甲方的质量监督管理。
2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。在施工过程中,必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理,并保护周围环境林木植被,不得随意破坏。
3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未验收前要保证建设工程的保护工作,不能发生损坏,造成的后果由乙方承担。
九、安全管理:乙方必须加强施工安全,如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失,由乙方全部承担。
十、竣工验收:工程竣工后,乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料,甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收,并出具验收结论。
十一、付款方式:甲方视乙方工程进度,分期付款,待验收合格后,乙方出具税务票据一次性结算工程款。
十二、保质期限:工程竣工验收后,保修一年。
十三、以上条款未尽事宜,双方可以协商解决。
十四、本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇七
(合同编号: )
建井单位(以下简称甲方):
施工单位(以下简称乙方):
甲方委托乙方在 地内钻井眼,要求深度为米,井管外径0.38-0.50米,每米单价为 元(生活费 元在外)计算办法按实际下管深度计算。经双方协商。签订合同如下:
一、钻井工程为大包形式:内容包括运输、钻井、下管(甲方人力协助)、建井材料(井管、棕片、竹子、铁丝、莲花寺米石等)。
二、施工前甲方应需把水、电供到施工现场,不得误工,若造成误工24小时以上,按台班220元/台班收费。
三、施工现场约计0.8亩,运输道路等占地应该予以指明,乙方不承担占地赔偿费用。
四、甲方要保证施工用水满足,并协助乙方看管机具。
五、乙方应该克服一切困难,完成甲方要求的深度保证井壁上下垂直,提高成井质量。
六、若乙方在钻进过程中,遇到井孔含水层达不到要求时,
双方可另行研究方案,甲方要支付乙方总钻井费用的 (指废井)。若需加深钻井深度,甲方应另行支付加深钻井费用。每米以 元计算。
七、钻井施工中水电费用由甲方承担。
钻井过程中若发生意外事故,应分清事故责任,由事故责任方承担事故费用。
八、甲方要给乙方提供必要的食宿方便。
九、成井后,抽水由甲方提供水泵抽水,乙方协助。
十、付款方法:双方在签订合同后,甲方应先付给乙方钻井费用80%计 元,作为材料运输、钻井等费用。
十一、钻井竣工后,双方签字进行交接,甲方应如约支付乙方剩余钻井费用,不得以任何理由拖延或拒付,否则,甲方除支付乙方壹万元违约金及所欠余款外,仍应按日按所欠余款标的额2%的比例向乙方支付滞纳金。
十二、本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议是本合同的合法组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同在履行过程中引起的或与本合同有关的任何争议由双方当事人协商解决,协商不成的,提交渭南仲裁委员会仲裁。
此合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起即生效,具有同等法律效力。
以上各条,双方共同遵守。
甲方(代表): 乙方(代表):
(签章) (签章)
二0xx 年月日
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇八
地 址:
地 址:
兹有 工程,经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条:工程地点
第二条:工程内容
第三条:承包方式
第四条:工程价款及调整
2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:
(1)甲方代表确认的工程量增减;
(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;
(3)工程造价管理部门公布的价格调整;
(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;
(5)合同条款以外得其他增减或调整;
1.双方商定总工期为 天。
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。
(1) 甲方不能按合同约定提供开工条件,
(2) 工程量变化和设计变更;
(3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停
(4) 工程款未按时支付;
(5) 不可抗力(如地震台风火灾等)
3.由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款 元,反之每提前一天奖励 元。但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条:工程质量要求:
第八条:材料设备:
第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任
(1)进场前 天内,甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地,并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;
(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;
(3)按时支付工程款项;
(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工;
(5)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;
(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;
(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;
(8)组织工程竣工验收工作。
(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;
(2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;
(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;
(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外;
(5)参加工程竣工验收工作。
保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 个月。
1. 因政策调整,人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建,是合同不宜继续履行,双方应签订工程停缓建协议。
2. 工程停缓建后,乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作,并将自有机械设备,以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件,并支付撤出的一切费用,同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
3. 已订货的材料设备器具等款项,由甲方承担,应退货的由订货方负责退货,不能退货的货款和退货发生的费用,由甲方承担。
1. 如甲方要求变更工程内容,改变安装范围及条件,应征得乙方的同意,并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算,否则乙方有权拒绝设计和施工。
2. 工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号,否则因此引起的.法律纠纷由甲方负责全部责任。
第十三条:合同生效与终止
本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号 :
甲方盖章: 乙方盖章:
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
_________年_________月_________日,_________(简称甲方),与_________(简称乙方),签订安装主机的项目合同。
1、安装工程名称:_________。
2、工程地点:_________。
3、工程范围:本合同所附图纸及估价单。
4、完工期限:本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括_________主机试验运行。
5、安装工程总价格:_________美元整。
6、安装工程付款进度:
第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;
第2期:甲方在a港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;
第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即_________美元整;
第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_________美元整;
第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整;
第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即_________美元整。
7、违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________美元整。
8、增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9、监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10、工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。
11、工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10 条规定结束。
12、工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一(1)年。
13、附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14、附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。
15、合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16、附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对_________主机保养服务一(1)年,每六(6)个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
签订地点:_________签订地点:_________
地址 _____ 邮编 _____
tel ______, fa_ ______ 机构名称:____
民用建筑工程室内环境污染
委托检测合同书
工程名称:
委 托 方: (甲方)
检 测 方: (乙方)
签订地点:
签订时间: 年 月 日
**
地址 _____ 邮编 _____
tel ______, fa_ ______
本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上根据《中华人民共和国合同法》之规定,达成如下协议,由签约各方共同遵守。
1. 工程名称:
2. 工程地址:
3. 设计单位:
4. 建设单位:
5. 施工单位:
6. 监理单位:
工程类别 □ i类 □ ii类
房间总数 间
(在□处划“√”代表选择,不选择项应划“/”锁定。)
□ i类 □ ii类
机构名称:____
注:检测数量不得少于相关标准规范规定的最低检测数量要求。
1.检测费:= σ实际检测数量_单价
(大写):
(小写)¥ 。
2.支付方式:
□a.一次性支付。支付时间:
□b.分期支付。
①本合同书生效后 日内,甲方即向乙方预付总金额的 %,
地址 _____ 邮编 _____
tel ______, fa_ ______ 机构名称:____
计(大写) 拾 万 千 百 拾 元,¥ 2乙方向甲方提供正式检测报告时,甲方即向乙方结清所余款○项,
计(大写) 拾 万 千 百 拾 元,¥
1、甲方
(1)甲方应如实向乙方以书面形式提供与公章相符的委托单位全称;与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型、委托人姓名。
(2)甲方应依据各种材料相应规范、标准,提供相应信息,信息必须准确无误,以便乙方出具相应报告。
(3)委托应提供符合要求的现场采用条件。
(4)委托时应提出明确的检测依据和检测项目(参数)。
(5)因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告,甲方承担相应的检测费。
(6)保证检测费用按合同要求及时支付。
(7)甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。
(8) 若不按合同约定完成上述工作时,应承担由此引起的一切损失。
2、乙方
(1)乙方根据甲方提供的工程名称、委托单位、委托人等信息根据不同样品,不同规范、标准,出具相关检测报告。
(2)检测时限在规范、标准中有规定的,乙方本着以规范、标准规定的时限为原则,安排采样、检测。
地址 _____ 邮编 _____
tel ______, fa_ ______
(3)乙方独立地实施符合国家标准的检测,并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。
(4)乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求,各类资质印章齐全,检测人、审核人、授权签字人均应签字,否则报告无效。
(5)乙方保证在规定期限内完成检测并出具相应的检测报告,同时收取检测费。
(6)若不按合同约定完成上述工作时,应承担由此引起的一切损失。
1. 保密范围
2. 保密期限
提交报告时间: ;检测报告一式 3 份。
甲、乙双方任何一方违反本合同的约定,按以下方式承担违约金 □a.违约方支付 元违约金给另一方。
□b.违约方按合同总金额的 %支付违约金给另一方。
1、本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决;协商解决不成,可向有管辖权的人民法院起诉。
2、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与合同具有同等效力。
3、本合同书一式 份,甲、乙双方各执 份,具有同等法律效力。 4 、合同经双方共同盖章后生效,双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
地址 _____ 邮编 _____ tel ______, fa_ ______ 机构名称:____
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇九
______(以下简称"客户")与_______(以下简称"工程咨询单位")经过双方协商一致,签订本协议。
一、客户委托工程咨询单位提供_____(列明委托服务内容)咨询服务,并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。
二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本协议书的组成部分:
①委托函或中标函:
②工程咨询服务协议书通用条件;
③工程咨询服务协议书专用条件;
④附件,即 附件a___委托工程咨询服务范围; 附件b_____客户提供的职员、设备、 设施和其他人员的服务; 附件c_____报酬和支付;
⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。
四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付,工程咨询单位承诺按照本协议书的规定,承担附件a中议定范围内的咨询服务。
五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务,客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种,向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项,作为履行服务的报酬。
六、凡因本协议或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商,协商不成的,提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,仲裁地点在深圳或其他城市,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
七、本协议书正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本___份,双方各执___份。 本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。
客 户:(签章) 工程咨询单位:(签章)
法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)
地 址: 地 址:
授权代表(签字): 授权代表(签字):
开 户 银 行: 开 户 银 行:
帐 号: 帐 号:
邮 编: 邮 编:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
电 子 信 箱: 电 子 信 箱:
年 月 日签于
------------
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
1、项目名称:
2、服务类别:
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1、建设工程造价咨询合同标准条件;
2、建设工程造价咨询合同专用条件;
3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价业务自年月日开始实施,至年月日终结。
七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。
委托人:(盖章) 咨询人:(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所: 住所:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
邮政编码: 邮政编码:
电话: 电话:
传真: 传真:
电子信箱: 电子信箱:
年月日 年月日
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇十
甲方(发包方):________
乙方(承包方):________
______年____月____日,甲方、乙方就________工程安装的项目,经协商一致,特订立本合同。
1.安装工程名称:____________。
2.工程地点:甲方_____。
3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限:____________。
5.安装工程总价格:____人民币整。
6.安装工程付款进度:
第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即____整;
第2期:甲方在_______工程开始时,付给乙方工程总价15%,即____整;
第3期:在安装___________时,甲方付给乙方工程总价10%,即____整;
第4期:在安装___________时,甲方付给乙方工程总价40%,即____整;
第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即____整;
第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即____整。
7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即____整。
8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。
12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。
附件包括:(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款:___________应在甲方验收后,提供免费及定期、每六个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方:________
时间:________
乙方:________
时间:________
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇十一
上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。
原审判决认定:20xx年2月8日,原、被告签订《协议书》,协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程,具体内容见工程预(结)算报价表,总工程造价为306406元,按八折结算价为245124.8元。如有增加,另行计算。工程验收后付清工程款,工程保质期为一年。签订协议后,原告进场施工,在施工过程中,根据原告的要求,增加了部分工程项目,故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月,原告将装修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。
另查,原告并不具备房屋工程装修资质。
原审判决认为:由于原告不具备房屋装修工程资质,故原、被告之间的房屋装修工程合同无效,但由于房屋装修工程已完成,被告亦已使用该房屋,其亦当庭表示工程预(结)算报价表中装修项目已装修完毕,故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程预(结)算报价表及清楚其内容,故应视为双方已结算,被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理,予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格,要求索赔的辩称,由于被告没有在本案提起反诉,且被告亦明确表明另案起诉,故对该辩称不作处理,被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定,判决:被告黄某应自本判决生效之日起三日内,支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元,由被告负担。
上诉人黄某上诉称:
一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段;
二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的,本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同,承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思,完成了承揽项目,再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务,故上诉人依法未将余款付给被上诉人,并非上诉人延付工程款。
三、本合同纠纷中,被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后,发现该房存在超过20处质量问题,被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人,不熟知大陆的有关法律规定,原审在上诉人不知情的情况下,作出不公平的判决。综上,特提出上诉请求:
1、撤销(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决;
2、驳回被上诉人的诉讼请求;
3、本案的诉讼费由被上诉人承担。
被上诉人梁某辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求二审法院予以维持。
本院对于原审认定的事实予以确认。
本院认为:本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。
首先,双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷,故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同,所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时,在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》,因被上诉人不具有房屋装修工程资质,故该协议违反法律及行政法规的强行性规定,应属无效合同,不受法律保护。原审对该合同效力定性正确,本院予以维持。
其次,关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中,明确确认了以下事实:其一,讼争工程已经完工,且其已经入住使用;其二,讼争工程总价款为327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认,该案所涉法律关系中的权利、义务明确,上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。
至于讼争工程的质量问题,在原审法院行使了充分的释明权的情形下,上诉人明确表示就质量问题,另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理,符合民事诉讼中“不告不理”原则,程序合法,本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理,因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查,故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费3120元,由上诉人黄某负担。
本判决为终审判决。
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇十二
委托方:_______________________________________________(以下简称甲方)
承揽方:_______________________________________________(以下简称乙方)
经友好协商,本着相互尊重原则,甲方委托乙方制作业务,为明确双方责任,确保完成任务,共同信守合约,经双方协商一致,特签定如下协议,以供双方共同遵守执行。
一、主要要求:
(一)项目名称:____________________________________________________
(二)安装地点:_____________________________________________________
(三)其它内容:_____________________________________________________
(四)预算总造价:__________________________________________________
(五)技术资料及图纸提供方法:_______________________________________
二、制作期限:
本合同内容从_____年____月____日设计制作开始到_____年____月____日之前完毕。
三、结算方式:
1.本合同签定之日,甲方向乙方预付总造价___%为进场预付款,暨人民币______元,余款___%在工程安装结束后壹拾伍天内按实际所量尺寸一次性结清,尾款___%作为质量保证金半年后结清。
2.合同操作期间,合同外增加内容,甲、乙双方认可后,甲方应先支会增加部分款项的50%,余额50%在验收合格后一次性付清。
四、施工、拆除与设计变更:
1.乙方根据要求组织制作,并达到合格标准。
2.施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。
五、工程交验与保修:
1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收,甲方使用的,则乙方做验收合格通过。
2.验收时,如发现甲方责任而造成的质量问题,提出返工或补修意见时,乙方在规定期限内完成,收取相应工本费。如乙方造成质量问题,则由乙方免费更换。
3.工程保修期为1年(人为及不可抵拒的自然灾害除外)。
六、工程负责人和工伤事故:
1、甲方委派 为驻现场负责人,并与乙方委派 的为现场负责人,共同履行本合同的各项规定。
2、乙方应教育工人,严格要求遵守操作规程,做好防火、防盗工作,并遵守工地现场的有关规定,在施工中发生工伤事故造成的损失,由乙方负责。
七、特别说明:
该项目现场如需要用电源应安排在离产品1米范围内。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决;
八、其他条款:
1.委托方在审定承办设计内容时,请仔细审核项目中的每一细节内容,审定后签字或认可说明,经确认后发生差错,由委托方承担所有责任及全部内容。
2.合同签定后,如有单方面违约,全部责任将有违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求,应双方共同协商一致后。另行签约补充合同。
3.合同附件
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
九、争议解决:
本合同执行中,如发生争议,双方应尽力协商解决,如协商不成,任何一方都可向有管辖权的仲裁机构,进行仲裁或向法院提起申诉。
1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。
2.本合同一式肆份,双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
联系电话: 联系电话:
业务代表: 业务代表:
签订日期:年月日
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇十三
甲方; 佛山市三水区建安建筑工程有限公司;
乙方; 四川省捣砼班
工程名称;雍翠新城 28、29号楼
工程地址;佛山市三水区乐平镇中心科技工业区b区
单项分包工程名称;捣制砼
依据《劳力合同法》制定本合同。
乙方包工包料的形式,工具自备,伙食自理,工人进场后制订花名册,乙方自行办理居住证及计生手续交甲方备案,
砼捣制按建筑每平方米30元单价计算,单价已包括工资、劳保、工具、车费、保险、工伤、病假、雨天误工、管理费及其它费用。甲方不再另行补贴。
分项工程承包后由乙方自行组织施工,并按有关施工规范标准组织施工,积极配合甲方要求进行施工,自负盈亏 ,不得违法转包,所有人员要听指挥,服从管理,所有工人必须持证上岗,电线严禁乱拉乱接,严禁违章作业,严禁破坏安全设施。如有意破坏安全设施出现安全事故,由公安机关处理。
乙方在施工过程中必须严格按国家有关规范要求、工程质量标准及当地有关部门的要求进行施工,现场施工时由现场施工员验收后,交监理验收,以区建委质监站验收为准,有不合格的返工到合格为止,所有损失的材料由乙方负责。
从本合同生效后,工人进场之日算起,到 年 月 日止。
按工程进度的80%结算,余下的20%待工程初检验收合格后,10天内一次性付清。
工人进场后必须进行三级安全教育,班长要做好班前安全教育工作,班长要督促工人注意安全,并做好安全防范工作,班长要督促工人遵守劳力纪律服管理人员的指挥,严禁违章作业,如有意破坏安全设施而造成他人发生安全事故的,必须承担一切法律后果及经济损失,凡违章作业造成的安全事故,由违章者自已承担,在施工过程中发现有不安全因素,要及时向施工员或质安员报告。
1、安全职责;
本工程杜绝重大伤亡事故,班长负有对工人安全责任
2、伤亡事故控制指标;
无伤死亡事故,无重伤事故,月工伤率在0、3‰以内,年工伤率在36‰以内,月直接经济损失500元以下,年直接经济损失6000元以内。
由于一方的过失,造成合同不能履行或不能完全履行时,由有过失的一方承担违约责任,如双方都有过失时根据实际情况,由双方各自分别承担相应的违约责任,协商不成时由法院判决。
甲方代表;
乙方代表;
年 月 日
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇十四
甲方:内蒙古xx建筑安装工程有限公司
乙方:xxx,身份证号:
xxx,身份证号:
丙方:xxx,身份证号:
甲乙丙三方依据《合同法》的相关规定,在自愿、平等的基础上,就工程款支付及房屋抵押事宜,经过充分协商,达成如下协议:
一、本协议中的甲方系乌兰察布市集宁区“xxx”b—33#楼项目的施工单位,xx系“xxx”b—33#楼的重包方,和内蒙古xx建筑安装工程有限公司系挂靠关系。乙方xxx和xxx系集宁区“xxx”b—33#楼的劳务大清包,丙方系集宁区“xxx”b—33#楼的木工劳务承包方。乙方从甲方处承包了“xxx”b—33#楼的劳务(大清包),丙方又从乙方处承包了木工劳务。
二、根据乙丙双方签订的《劳务合同》的约定,乙方未能按照约定支付百分之六十的工程款,为保证工程款的顺利拨付,甲方自愿以其自有的“xxx”b—33#楼2单元二、三、四、五层(均户100平米)四套房屋为乙方向丙方提供担保,保证乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承诺在20xx年7月6日前给丙方拨付工程款伍万元,如到期后乙方从甲方处领不到工程款导致不能给丙方付款,丙方有权将甲方提供的担保物依法出售,将变卖房屋所得价款优先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“xxx”b—33#楼主体十一层浇筑之前从甲方处领到工程款并向丙方支付工程款叁拾万元,甲方可以收回抵押给丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主体浇筑完工后的十日内甲方结清全部工程款后返还,甲丙之间的抵押担保关系解除。
五、如果甲方在主体浇筑完工十日内未能结算全部工程款,丙方有权处置这套房屋,甲方无权收回该套房屋。
六、如果在“xxx”b—33#楼主体十一层浇筑完工十日前,丙方不得将甲方抵押的四套房屋(“xxx”b—33#楼2单元二、三、四、五层)私自出售。如果浇筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有权依法处置抵押物。
六:本协议的抵押物四套房屋(“xxx”b—33#楼2单元二、三、四、五层)仅仅是甲方向丙方提供的担保,与乙丙之间的《劳务合同》没有关系,互不牵涉。
七、如因甲方拖延支付工程款,给丙方造成的各项损失,丙方有权从变卖抵押物所得价款中扣除。
八、本协议一式三份,自协议各方签字或按手印之日起生效,协议各方各执一份。
甲方:
乙方: 丙方:
年月日
承包工程合同书 工程合同书免费下载篇十五
甲方:_____________(以下简称甲方)
乙方:_____________(以下简称乙方)
一、工程地址:_____________
二、工程名称:_____________
三、承包工程范围:厂房(六栋)、仓库、职工住宿楼、职工食堂土建工程、室内外装修、水电工程、室内外给排水、围墙、场地、道路、绿化、亮化等所有建筑安装工程。
四、甲方责任
1、工地现场确保“三通一平”
2、提供施工单位人员办公、住宿场所。
3、应处理好周边的社会关系,保证施工单位正常施工。如有闹事者,甲方出面协调解决,如有发生误工,甲方负全面责任并赔偿乙方经济损失。
4、甲方需在签订工程施工合同后20天内办妥基本准建手续。
五、乙方责任
1、包工包料总承包该单位所有建筑安装工程。
2、严格按照国家建筑法、国家现行规范、施工蓝图规定和要求进行施工。
3、乙方同意将70万元信用金汇入甲方专用帐户。
4、先期开工两栋厂房,施工工期为80天。
六、双方责任
1、乙方汇入甲方的信用金70万,进入甲方帐户,甲方开具收款收据,并盖有财务专用章、法人章。
2、乙方施工两栋厂房约2500平方米,施工完成二栋框架主体结构后,甲方应将信用金70万元的百分之五十返还乙方,并支付乙方银行存款现行利息。二栋厂房主体完工后,甲方必须付清剩余的百分之五十信用金。
3、自施工第三栋起每完成一层框架,甲方支付乙方15万元工程款。
4、安全责任由乙方自行负责。
七、结算方式
房屋建筑工程造价按每平方米610元结算(不包括内装修、墙地面砖,内墙装修和墙地面砖另外计费),其它辅属工程按江西省20xx年版,建筑安装、市政、园林等相关定额。料差:执行上饶市定额站发布的信息价进行调整。工费调整执行赣价[20xx]3号文件,全部辅属工程按实际工程量结算。
八、付款方式
1、前面二栋开始装修前,甲方应付乙方每层15万元整
2、自开工第三栋起按每层15万元支付。
3、所有工程完工后支付至工程款的80%。
4、验收合格后,30个工作日付至95%。
5、5%的质保金,1年后7个工作日结清。
6、以转帐方式汇入乙方帐户,建筑发票按人工费70万元开出,其它不计税金。
九、违约责任
1、该信用金在乙方全部汇入甲方帐号起,施工完成厂房二栋各二层框架结构后,甲方应将信用金70万元的百分之五十返还乙方,并支付乙方银行存款现行利息。二栋厂房主体完工后,甲方必须付清剩余的百分之五十信用金。每逾期一天,则按信用金70万10%的罚金付给乙方。
2、前面二栋装修之前,甲方资金没到位造成乙方误工等损失,甲方应负一切责任并赔偿乙方相关经济损失。
3、任何一方违约必须支付守约方标底金额按日千分之五违约赔偿,并承担相关违约损失赔偿。
十、正式施工合同文本采用(建设工程施工合同)(gf-1999-0201)合同文本。
本协议有法律保障,具有中华人民共和国建筑法、经济合同法同等效力。如有一方违约,另一方有权追究法律责任。未尽事宜,甲、乙双方后续补充。
本协议一式四份,甲、乙双方各执两份。
甲方代表:_____________乙方代表:_____________
盖章:_____________盖章:_____________
日期:_____________日期:_____________