2023年一建真题讲解 一建考试真题及答案(五篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

一建真题讲解 一建考试真题及答案篇一

一单项选择题（共20分，每题一分，每题的备选项中，只有一个符合题意）1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（b）

a.1.0m b.1.1m c1.2m d.1.3m

2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件.其混凝土保护层厚度不应小于（c）

a.50mm b.60mm c.70mm d.80mm

3.装饰施工中，需在承重结构上开洞凿孔.应经相关单位书面许可其单位是（b）

a.原建设单位 b.原设计单位 c.原监理单位 d.原施工单位

4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法，正确的是(a)

a.水化热较小 b.抗冻性好 c.干缩性较大 d.早期强度高

400e钢筋应满足最大力下总伸长不小于（d）

a.6% b.7% c.8% d.9%

6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的抠门空洞率不应大于(c)

a.25% b.30% c.35% d.40%

7.木材的变形在各个方向不同，下列表述中正确的是（a）

a.顺纹方向最小，径向较大，弦向最大 b.顺纹方向最小，弦上较大，径向最大 c.径向最小，顺纹方向较大，弦向最大 d.径向最小，弦向较大，顺纹方向最大

8为设计提供依据的实验桩检测，主要确定（d）

a.单桩承载力 b.桩身混凝土强度 c.桩身完整性 d.单桩极限承载力

9关于大体积混凝土浇筑说法，正确的是（b）

a.宜沿短边方向进行 b.可多点同时浇筑 c.以从高处开始 d.应采用平板振捣器振捣 10.关于预应力工程施工的说法，正确的是（d）a.都使用台座

b.都预留预应力孔道 c.都采用放张工艺

d.都使用张拉设备

11.关于砌体结构施工的说法，正确的是（c）a在干热条件砌筑时，应选用较小稠度的砂浆 b.机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起 c.砖柱不得采用包心砌法砌筑

d.先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土

12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是（c）a.焊缝布置不当

b.焊前未预热

c.焊接电流大小

d.焊条未烘烤

13.预测混凝土板水平运输时，叠放不宜超过（d）a.3层

b.4层

c.5层

d.6层

14.地下室外墙卷材防水层施工做法中，正确的是（a）a.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上 b.卷材防水层铺设在外墙的背水面上 c.外墙外侧卷材采用空铺法

d.铺贴双层卷材时，两层卷材互相垂直

15.关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法，正确的是（b）a.水乳型防水涂料宜选用刮涂施工 b.反应固化型防水涂料选用喷涂施工 c.聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工 d.热熔型防水涂料宜选用喷涂施工

16.下列板材内隔墙施工工艺顺序中，正确的是（a）a.基层处理→放线→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 b.放线→基层处理→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 c.基础处理→放线→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 d.放线→基层处理→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 17.关于施工现场临时用电管理的说法，正确的是（a）a.现场电工必须经相关部门考核合格后，持证上岗 b.用电设备拆除时，可由安全员完成

c.用电设备总容量在50kw及以上的，应制定用电防水措施 d.装饰装修阶段用电参照用电组织设计执行

18.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，一下费用属于规费与的是（b）

a.印花税 b.工程排污费 c.工会经费 d.检验试验费 19.施工组织总设计应由（c）技术负责人审批

a.建设单位b.监理单位c.总承包单位d.项目经理部 20.建筑节能工程应按照（b）进行验收。

a.单位工程b.分部工程c.子分部工程d.分享工程

二、多项选择题

21.下列空间可不计入建筑层数的有（abde）

a.室内顶板面高出室外设计地面1.2m的半地下室 b.设在建筑底部室内高度2.0m的自行车库 c.设在建筑底部内高度2.5m的敞开空间 d.建筑屋顶突出的局部设备用房 e.建筑屋顶出屋面的楼梯间

22.楼地面应满足的功能有（abcd）

a.平整b.耐磨c.防滑d.易于清洁e经济

23.下列防火门构造的基本要求中，正确的有（cde）a.甲级防火门耐火极限应为1.0h b.向内开启

c.关闭后应能从内外两侧手动开启 d.具有自行关闭功能 e.开启后、门扇不应跨越变形缝

24.涂饰施工中必须使用耐水腻子的部分有（abe）a.卫生间b.厨房c.卧室d.客厅e地下室

25.关于剪力墙结构优点的说法，正确的是有（bc）a.结构自重大 b.水平荷载作用下侧移小 c.侧向刚度大 d.间距小 e平面布置灵活

26.下列属于钢材工艺性能的有（bd）

a.冲击性能b.弯曲性能c.疲劳性能d.焊接性能e拉伸性能 27.影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括（bcde）a.强度 b.组成材料的性质 c.砂率 d.单位体积用水量 e时间和温度

28.民用建筑上部结构沉降观测点宜布置在（abc）a.建筑四角 b.核心筒四角 c.大转角处 d.基础梁上 e高低层交接处

29.幕墙工程中，后置埋件的验收要点有（acde）a.锚板和锚栓的材质 b.锚板的位移 c后置埋件的规格d.锚件埋置深度 e化学锚栓的锚固胶

30.下列属于建筑信息模型（bim）元素信息中几何信息的有（be）a.材料和材质 b.尺寸 b.c.规格型号 d.性能技术参数 c.e空间拓扑关系

三实物操作和案例分析题

（一）背景资料

一建筑施工场地，东西长110m,南北宽70m。拟建建筑物首层平面80m*40m,地下2层，地上6/20层，檐口高26/68m.建筑面积约48000m²。施工场地部分临时设施平面布置示意图见图1.图中布置施工临时设施有：现场办公室，木工加工及堆场，钢筋加工及堆场，油漆库房，塔吊，施工电梯，物料提升机，混凝土地泵，大门及围墙，车辆冲洗池（图中未显示的设施均视为符合要求）。

图1：部分临时设施平面布置示意图（单位：m）问题

1.写出图1中临时设施编号所处位置最宜布置的临时设施名称（如⑨ 大门与围墙）

2.简单说明布置理由

3.施工现场安全文明施工宣传方式有哪些？

案例分析(二)背景资料 某高校图书馆工程，地下二层，地上五层,建筑面积约35000m²现浇钢筋混凝土框架结构，部分屋面为正向抽空四角锥网架结构，施工单位与建设单位签订了施工总承包合同，合同工期为21个月。

在工程开工前，施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检查，发现施工进度拖延，其部分检查结果如图2所示。

项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月,据此调整的进度计划通过了总监理工程师的确认。

项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大，建议修改为采用分条安装法施工。

管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月,施工单位按规定提出索赔工期1个月。

问题：

1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容? 2.图2中，工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外度网络计划的优化目标还有哪些? 3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些? 4.施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。参考答案：

1、还应包括的内容：

确定施工顺序;计算工程量;计算劳动量或机械台班需用量;确定持续时间;绘制可行的施工进度计划图。参见书本1a422021 施工进度计划编制p223

2、(1)工程总工期:22个月理由:计划工期23个月,项目部为优化工期通过改进装饰装 修施工工艺使其作业时间缩短为4个月并通过总监理工程师的确认,因此为22个月 2个月,自由时差是:0个月。

(3)除工期优化外进度网络计划的优化目标还有资源优化、费用优化。参见1a422012 p218

3、(1)监理工程师建议是合理的,理由:本题中写明“部分屋面为正向抽空四角锥网架结构,分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，如正向抽空四角锥网架等。

(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。

(3)网架高空散装法施工的特点还有:a、脚手架用量大;b、工期较长;c、需占建筑物场内用地;e、技术上有一定难度。

4、否,施工单位提出的工期索赔不成立。理由:甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程虽是甲方责任,但电缆电线安装工程有3个月的总时差和3个月的自由时差最早开始时间推迟了1个月,并未对施工单位工期造成影响。

案例分析(三)背景资料

某新建高层住宅工程建筑面积16000m²，地下一层，地上十二层，二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。

施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按照质量管理pdca循环工作方法持续改进质量工作。

监理工程师在检査土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活;每天将回填2-3层的环刀法取的土样统送检测单位检测压实系数。对此提出整改要求。

"后浇带施工专项方案″中确定∶模板独立支设;剔除模板用钢丝网;因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭等。

监理工程师在检査第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验，对此要求整改。

1.写出pdca工作方法内容;其中“a”的工作内容有哪些? 2.指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。

3.指出“后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。

4.指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构**钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些？

案例分析

（四）背景资料

某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。

某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程昰清单计价规范》gb50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》gf-2017-0201签订了工程施工总承包合同。

项目部对基坑围护提出了三个方案:a方案成本为8750.00万元,功能系数为0.33:b方案成本为8640.00万元,功能系数为0.35;c方案成本为8525.00万元,功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。

竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下：

1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。

2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元,要求开发商承担。

3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。

4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。问题

1.偿债能力评价还包括哪些指标? 2.对总包合同实施管理的原则有哪些? 3.计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有那些? 4.列式计算三个基坑维护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位),并确定选择哪个方案。

5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。

案例分析(五)背景资料

一新建工程，地下二层，地上二十层，高度70m，建筑面积40000m²，标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求，按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程量成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。

（施工前）

施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划，内容包括试验项目名称、计划试验时间等,报项目经理审批同意后实施。（施工单位技术的负责人审核签字、报总监批准后实施）（试验参数、试样规格、代表批量、施工部位）

项目部在“x工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了包括分区计量等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重星95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm，然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起吊作业。

在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图5。图中立管设计参数为：消防用水量15l/s水流速ⅰ=1.5m/s；消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》gb50720-2011)提出了整改要求。

图5:标准层临时消防设施布置示意图 问题

1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上对起重设备和重物的检查项目有哪些？

经济性、完全性、适应性、稳定性、高效性

起重机稳定性、制动器可靠性、绑扎牢固性、重物平稳性

2.安全生产费用还应包括哪些内容?需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些？

劳保保护、安全教育培训、应急准备、必要的安全监测、监测评价等费用 临边、攀登、悬空、洞口作业、操作平台、交叉作业及安全防护搭设

3.支出项目检测试验计划管理中的不妥之处,并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些？

4.节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标?对控制指标定期管理的内容有哪些？

现场分别设定、生产、生活、办公、施工设备的用点控制指标 定期进行计量、核算、对比分析、并有预防和纠正措施。5.指出图5中的不妥之处,并说明理由。1）、一根立管不妥

正确做法：消防竖管的设置应满足消防人员的操作习惯、不少于2根。2）、管径dn100不妥 π*1/4*d.v*1000=q d=(4q/πv1000)=113mm>100mm 3）各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口，应设置在位置明显且易于操作的部位。

4）在消火栓接口的前端设置截止阀。5）消火栓接口的间距，高层建筑不大于30m.6）消防箱应置在在每层楼梯处，且每个点设置点不少于2套。

一建真题讲解 一建考试真题及答案篇二

2018年一建《工程经济》真题和答案（完整）

建筑类资格认证考试 2018-09-17 14:43:09

2018年一建《工程经济》真题和答案（完整）成城教育内部整理【唯一微信c1840308818】

一、单选题

1.已知年名利率为8%，每季度复利计息一次，则年有效利率为（）。a.8.80% b.8.24% c.8.16% d.8.00% 参考答案：b 2.某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）。a.331.01 b.330.75 c.315.25 d.315.00 参考答案：c 3.对某技术方案的财务净现值（fnpv）进行单因素敏感性分析，投资额、产品价格、经营成本以及汇率四个因素的敏感性分析如下图所示，则对财务净现值指标来说最敏感的因素是（）。

a.投资额 b.产品价格 c.经营成本 d.汇率 参考答案：b 4.某项目估计建设投资为1000万元，全部流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，各年净收益均为270万元。则该项目的静态投资回收期为（）年。a.2.13 b.3.70 c.3.93 d.4.44 参考答案：d 5.施工图预算审查时,利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层,等工程量进行审查的方法,属于（）。a.分组计算审查法 b.重点审查 c.筛选审查法 d.对比审查法 【参考答案】a 6.某项目建设期2年,建设期内第1年货款700万，第2年货款600万元,年内均衡发放且只计息不还款年利率为8%，则编制该项目的投资估算时,，建设期利息总和为（）万元。a.104.00 b.110.24 c.114.94 d.155.84 【参考答案】b 7.为了进行盈亏平衡分析,需要将技术方案的运行成本划分为（d）。a.历史成本和现实成本 b.过去成本和现在成本 c.预算成本和实际成本 d.固定成本和可变成本 【参考答案】d 8.根据《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2013),关于工程量清单编制的说法正确的是（）。a.综合单价包括应由招标人承担的全音风险费用

b.招标文件提供了暂估单价的材料,其材料费用应计入其他项目清单费 c.措施项目费包括规费、税金等在内

d.规费和税金必须按有关部门的规定计算,不得作为竟争性费用心 【参考答案】d 9.根据《企业会计准则第15号-建造合同》,属于工程成本直接费用的是()。a.管理费用 b.销售费用 c.财务费用 d.人工费用 【参考答案】d 10.某设备买价50万元,租期5年,每年年末支付租金,折现率10%,附率5%,则按附加 率法计算每年的租金应为()万元。a.20 b.17.5 c.15 d.12.5 【参考答案】b 11.甲公司从银行借入1000万元,年利率为8%,单利计息,借期4年,到期一次还本付息则该公司第四年末一次偿还的本利和为（）万元。a.1360 b.1324 c.1320 d.1160 参考答案：c 12.某企业拟进口套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元,国际运费和国外运输保险费为22.53万元,银行手续费为15万元,关税税率为22%,增值税税率为16%,则该进口设备的增值税为()万元。a.362.1 b.361.61 c.356.86 d.296.40 参考答案：b 13.关于施工图预算编制内容和要求的说法,正确的是()。a.施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内 b.当建设项目只有一个单项工程时,则不需要编制建设项目总预算 c.单位工程预算编制依据的定额应为企业定额

d.建设项目总预算是反映建设项目施工阶段投资总额的造价文件 参考答案：a 14.在施工过程中承包人按发包人和设计方要求,对构件做破坏性试验的费用应在()中列支。a.承包人的措施项目费 b.承包人的企业管理费 c.发包人的工程建设其他费 d.发包人的企业管理费 参考答案：c 15.某企业年初资产总额为500万元,年末资产总额为540万元,当年总收入为900万元,其中主营业务收入为832万元,则该企业一年中总资产周转率为()次。a.1.80 b.1.73 d.1.60 d.1.54 参考答案：c 16.某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率为6%,则该方案的财务净现值为()万元。

a.14752 b.204.12 c.216.37 d.400.00 参考答案：c 17.企业以发行债券方式融资产生的资金成本中,属于资金占用费的是（）。a.债券代理发行费 b.债券公证费 c.债券发行广告费 d.债券利息 参考答案：d 18.关于施工图预算编制内容和要求的说法,正确的是()。a.施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内 b.当建设项目只有一个单项工程时,则不需要编制建设项目总预算 c.单位工程预算编制依据的定额应为企业定额

d.建设项目总预算是反映建设项目施工阶段投资总额的造价文件 参考答案：a 19.在施工过程中承包人按发包人和设计方要求,对构件做破坏性试验的费用应在()中列支。a.承包人的措施项目费 b.承包人的企业管理费 c.发包人的工程建设其他费 d.发包人的企业管理费 参考答案：c 20.根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中,发包人要求该工程提前1个月竣工,征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法,正确的是()。a.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工,应承担提前竣工6个月的赶工费用 b.发包人要求合同工程提前1个月竣工,应承担提前竣工1个月的赶工费用

c.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5个月的赶工费用 d.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用 参考答案：b 21.一般情况下竣工结算审查应采用的方法是（）。a.抽样审查 b.重点审查 c.全面审查 d.对比审查 参考答案：c 22．【题干】囯际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工条件等情况采用低价策略的情形是（）。a．专业要求高的技术密集型工程 b．支付条件好的工程 c．竞争对手少的工程 d．工期要求急的工程 参考答案: b 23．【题干】能够表明每1元股东权益相对于负债的金额的财务分析指标是（）。a．资产负债率 b．权益乘数 c．流动比率 d．产权比率 参考答案: d 24.【题干】实物量法编制施工图预算时采用的人工、材料、机械的单价应为（）。a．项目所在地定额基价中的价格 b．预测的项目建设期的市场价格 c．当时当地的实际价格 d．定额编制时的市场价格 参考答案: c 25.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程在2018年5月15日发布招标公告，规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日，在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价（没有超过批准的投资概算）。对此情况招标人应采取的做法是（）。

a．将投标文件提交的截止日期仍确定为2018年6月15日 b．将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月18日 c．将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月21日 d．宣布此次招标失败，重新组织招标 参考答案: c 26.【题干】按照收付实现制编制的企业财务报表是（）。a．资产负债表 b．利润表 c．现金流量表 d．所有者权益变动表 参考答案: c 27.【题干】某企业拟进口套机电设备。离岸价折合人民币为1 830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增值税税率为16%，则该进口设备的增值税为（）万元。a．362.14 b．361.61 c．356.86 d．296.40 参考答案: b 28.【题干】某工程项目施工合同约定竣工田期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1田起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法，正确的是（）。a．增加的300万元因政策变化造成，属于承包人的责任，应由承包人承担 b．发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的300万元应由发包人承担 c．因不可抗力原因造成工期延误，增加的300万元应由承包人承担

d．工期延误是承包人原因，增加的300万元是政策变化造成，应由双方共同承担 参考答案: b 29.【题干】某工程随工合同约定根据价格调整公式调整合同价，已知不调值部分占合同价的比例为15%，可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表，若结算当月完成的合同额为1000万元，则调整后的合同金额为（）。a．1050 b．1034 c．1017 d．1000 参考答案: b 30.【题干】采用abc分析法实施存货管理时，a类存货的特点是（）。a．品种多且应用广 b．品种少但占用资金多 c．品种多但占用资金少 d．数量少且占用资金少 参考答案: b 31.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》，在编制工程量清单时，招标人对施工中噪声污染提出防护要求的描述应列在（）中。a．其他项目清单的暂列金额 b．施项目清单的项目特征

c．可能导致噪声污染的分部分项工程量清单的项目特征 d．工程量清单编制总说明 参考答案: d 32.【题干】在合理的劳动组织和正常的施工条件下，完成某单位合格分项工程的时间消耗为所有班组完成时间均不超过1个工日，其中个别班组可以在0.50工日完成，多数班组经过努力可以在0.80工日完成。则编制施工定额时，人工消耗宜为（）工日。a．1.00 b．0.80 c．0.77 d．0.50 参考答案: b 33.【题干】某土方工程《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8 000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1 000m3，因工作面增加土方开控量1600m3，因施工操作不慎塌方增加土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。a．11 100 b．10 600 c．9 000 d．8 000 参考答案: d 34.【题干】人防工程设计时，在考虑战时能发挥其隐蔽功能的基础上平时利用为地下停车场。这种提高产品价值的途径是（）。a．改进型 b．双向型 c．节约型 d．牺牲型 参考答案: a 35．【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标人对土方开挖清单项的项目特征描述一般有挖方深度、基坑底宽、场内运距、弃土运距和（）。a．放坡的坡度系数 b．槽底钎探 c．土壤类别 d．排地表水的方式 参考答案: c 36.【题干】某项目建设期为2年，共向银行借款10000万元，借款年利率为6%第1和第2年借款比例均为50%借款在各年内均衡使用，建设期内只计息不付息。则编制投资估算时该项目建设期利息总和为（）万元。a．609 b．459 c．450 d．300 参考答案: a 37．【题干】企业某时点所有者权益资本为1 000万元，企业长期债务资本为800万元，短期负债为500万元，则应列入资本结构管理范畴的金额为（）万元。a．2 300 b．1 800 c．1 500 d．1 000 参考答案: c 38.【题干】编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是（）。a．由于水源或电源终端引起的停工时间 b．由于工程技术人员和工人差错引起的工时损失 c．由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间 d．由于材料供应不及时引起的停工时间 参考答案: a 39.【题干】某施工企业编制投标报价时，对可以分包的室内空气污染测试措施项目，其报价适宜采用的计算方法是（）。

a．分包价格基础上加上投标人的管理费和风险费 b．根据需要消耗的实物工程量和实物单价计算 c．以定额分部分项工程费乘以系数计算

d．分包价格基础上加上投标人的管理费、风险费、利润和税金 参考答案: a 40．【题干】某施工企业的第一业务部3月份发生的间接费总额为30万元，该部门当月在建的两个施工项目的规模、直接费用及间接费用定额如下表，若间接费采用间接费用定额加权分配，则甲项目3月份应分摊的间接费用为（）万元。

a．12.00 b．14.63 c．15.36 d．16.00 参考答案: b 41.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。a．为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零

b．投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠

c．开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价 d．投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中 参考答案: d 42．【题干】某工程合同价6 000万元，合同约定：工期6个月：预付款120万元，每月进度款按实际完成工程价款的80%支付：每月再单独支付安全文明施工费50万元：质量保证金按进度款的3%逐月扣留：预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表，则第2个月发包人实际应支付的工程款金额为（）万元。

a．850.0 b．826.0 c．824.5 d．776.0 参考答案: b 43.【题干】有确凿证据表明合同折扣与多项（非全部）履约义务相关的，在估计各项履约义务对应商品的单独售价时，合同折扣的处理方法应为（）。a．在相关多项履约义务之间平均分推 b．将折扣计入单项履约义务中利润最高的项目 c．在相关多项履约义务之间按比例分摊 d．将折扣计入单项履约义务中单价最低的项目 参考答案: c 【考点】收入

44.【题干】国际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工条件等情况采用低价策略的凊形是（）。a．支付条件好的工程 b．专业要求高的技术密集型工程 c．竞争对手少的工程 d．工期要求急的工程 参考答案: a 【考点】国际工程投标报价

45.某工程采用工程量清单招标招标人公布的招标控制价为1亿元。中标人的投标报价为8900万元经调整计算错误后的中标价为9100万元所有合格投标人的报价平均为9200万元则该中标人的报价浮动率为（）。a.8.0% b.8.5% c.9.0% d.110% 参考答案：c 46.根据《建设工程施工合同示范文本)》,关于工程保修及保修期的说法正确的是（）。a.工程保修期从交付使用之日起计算

b.具体分部分项工程的保修期可在专用条款中约定但不得低于法定最低保修年限 c.发包人未经竣工验收擅自使用工程的保修期自开始使用之日起算 d.保修期内的工程损害修复费用应全部由承包人承担 参考答案：b 47.某拟建单位工程初步设计深度不够不能准确地计算工程量,但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时编制该单位工程概算宜采用的方法是()。a.概算定额法 b.预算单价法 c.类似工程预算法 d.概算指标法 参考答案：d 48.施工企业向银行结售汇时发生的汇兑损失应计入企业的()。a.生产费用 b.财务费用 c.管理费用 d.间接费用 参考答案：b 49.拟建工程与在建工程采用同一施工图，但二者基础部分和现场施工条件不同，则审查拟建工程施工图预算时，为提高审查效率，对其与在建工程相同部分宜采用的方法是（）。a.全面审查法 b.分组计算审查法 c.对比审查法 d.标准预算审查法 参考答案：c 50.某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3，人工、材料、机械费用之和为50元/m3，综合单价确定为80元/m3，则在如下人工挖土方分项工程的综合单价分析表汇总，“*”位置对应的数量应为（）。

a.1.93 b.1.60 c.0.63 d.0.52 参考答案：a 51.下列方法中，适用于新技术应用方案的技术经济综合比选的方法是（）。a.增量投资收益率法 b.费用现值法 c.加权评分法 d.劳动生产率比较法 参考答案：c 52.工程总承包人按照合同的约定对招标人依法单独发包的专业工程承包人提供了现场垂直运输设备，由此发生的费用属于（d）。a.现场管理费 b.企业管理费 c.暂列金额 d.总承包服务费 参考答案：d 53.资产负债表中的资产项目是按照资产的（）顺序排列。a.金额从小到大 b.流动性从大到小 c.购置时间从先到后 d.成新率从高到低 参考答案：b 54.关于周转性材料消耗及其定额的说法,正确的是（）。

a.定额中周转材料消耗量应采用一次性使用量和推销量两个指标表示 b.周转性材料消耗量只与周转性材料一次使用量和周转次数相关 c.施工企业成本核算成投标报份制应采用周转性材料的一次使用量指标 d.周转性材料的周转使用次数越多,则每周转使用一次材料的损耗越大 参考答案：a 55.根据《建设工程工程清单计价规范》,某工程项目设计文件中的部分工作内容下足以写进施工方案，但要通过一定的技术手段才能实现。此情况在编制工程量清单时，应列入（）。a.分部分项工程项目清单 b.措施项目清单 c.其他项目清单 d.规费项目清单 参考答案：b 56.根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程项目的钢筋由发包人在施工合同与承包人一起招标采购,编制招标工程量清单时,招标人将hr335钢筋暂估价定为4200元吨，已知市场平均价格为3650元吨若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格,则甲投标人在投标报价时hr335钢筋应采用的单价是（）。a.4200元/吨

b.甲投标人自行采购价格 c.3650元/吨 d.预计招标采购价格 参考答案：a 57.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列可能引起合同解除的事件中,属于发包人违约的情形是（）。a.因发包人所在国发生**导致合同无法履行连续超过100天 b.因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了20天 c.因发包人原因未能在计划开工日期前7天下达开工通知 d.承包人未按进度计划及时完成合同约定工作 参考答案：c 58.关于工程建设其他费用中场地准备费和临时设施费的说法,正确的是（）。a.场地准备费是由承包人组织进行场地平整等准备工作而发生的费用 b.临时设施费是承包人为满足工程建设需要搭建临时建筑物的费用

c.新建项目的场地准备费和临时设施费应根据实际工程量估算或按工程费用比例计算 d.场地准备费和临时设施费应考虑大型土石方工程费用 参考答案：c 59.【题干】某项目建设投资为9700万元（其中：建设期贷款利息700万元），全部流动资金为900万元，项目投产后正常年份的年息税前利润为950万元，则该项目的总投资收益率为（）。a．10.56% b．9.79% c．9.60% d．8.96% 参考答案： d 60.【题干】某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元，其中人工费为60万元（已知该人工费单价比发布的指导价高出30%）则该工程当月人工费纳算的做法是（）。a．不予上调

b．按照通知要求上调10% c．由总监理工程师确定新的单价 d．由发承包双方协商后适当调整 参考答案：a

二、多项选择题

61.【题干】关于国际工程投标报价中分项工程单价分析的说法，正确的有（）。a．具有可靠定额标准的企业必须采用定额估价法进行单价分析计算 b．匡算估价法适合于工程量较大并且所占费用比例较大的分项工程 c．机械搁置时间过长又无法在定额估价中给予恰当考虑时，采用作业估价法计算机械费用更合适 d．采用作业估价法进行单价分析，估价师的实际经验直接决定估价的准确程度

e．为保证估价的正确与合理性，作业估价法的内容应包括制定施工计划和计算各项作业的资源费用等 参考答案： ce 62.【题干】某施工企业投标一个单独招标的分部分项工程项目，招标清单工程量为3000m3。经测算，该分部分项工程直接消耗人、料、机费用（不含增值税进项税额）为300万元，管理费为45万元，利润为40万元，风险费用为3万元，措施费（不含增值税进项税额）为60万元（其中：安全文明施工费为15万元），规费为30万元，税金为10万元。不考虑其他因素，根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于该工程投标报价的说法，正确的有（）。

a．综合单价为1293.33元/m3 b．为了中标，可将综合单价确定为990.00元/m3 c．若竞争激烈，标书可将各项费用下调10% d．安全文明施工费应按国家或省级、行业主管部门的规定计算确定 e．投标总价为488.00万元 参考答案：ad 63.【题干】技术方案资本金的出资方式除现金外，还可以采用的出资形态包括经过有资格的资产评估机构评估作价后的（）。a．实物 b．工业产权 c．非专利技术 d．土地使用权 e．股票 参考答案：abcd 64.【题干】某常规技术方案当折现率为10%时，财务净现值为360万元：当折现率为8%时，财务净现值为30万元，则关于该方案经济效果评价的说法，正确的有（）。a．内部收益率在8%～9%之间

b．当行业基准收益率为8%时，方案可行 c．当行业基准收益率为9%时，方案不可行 d．当折现率为9%时，财务净现值一定大于0 e．当行业基准收益率为10%时，内部收益率小于行业基准收益率 参考答案：bd 65.【题干】企业作为筹资主体时，内源筹资资金的来源有（）。a．留存收益 b．债券筹资 c．优先股筹资 d．普通股筹资 e．应收账款 参考答案： ae 66.【题干】企业购置一套达到固定资产标准的设备，则下列支出中应计入该项固定资产原值的有（）。a．企业采购人员基础工资 b．设备联合试运转费 c．设备购买价格 d．设备运杂费 e．设备安装费 参考答案：cde 67.根据《建设工程工程昰凊单计价规范》,关于投标人其他项目费编制的说法,正确的有（）。a.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写 b.材料暂估价由投标人根据市场价格变化自主测算确定 c.暂列金额应按照招标工程量清单列出的金额填写,不得变动

d.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和数量自主确定各项综合单价 e.总承包服务费应根据招标人要求提供的服务和现场管理需要自主确定 参考答案：acde 68.造成设备无形磨损的原因有（）。a.高强度的使用导致设备自然寿命缩短 b.自然力的作用使设备产生磨损

c.技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备 d.社会劳动生产率提高使同类设备的再生产价值降低 e.设备使用过程中实体产生变形 参考答案：cd 70.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于单价项目中风险及其费用的说法,正确的有()。a.对于招标文件中要求投标人承担的风险,投标人应在综合单价中给予考虑 b.投标人在综合单价中考虑风险费时通常以风险费率的形式进行计算 c.招标文件中没有提到的风险,投标人在综合单价中不予考虑 d.对于风险范围和风险费用的计算方法应在专用合同条款中作出约定

e.施工中出现的风险内容及其范围在招标文件规定的范围内时,综合单价不得变动 参考答案：abe 71.【题干】按照造价形成划分的建筑安装工程费用中，暂列金额主要用于（）。a．施工中可能发生的工程变更的费用

b．总承包人为配合发包人进行专业工程发包产生的服务费用 c．施工合同签订时尚未确定的工程设备采购的费用

d．工程施工中合同约定调整因素出现时工程价款调整的费用 e．在高海拔特殊地区施工增加的费用 参考答案：acd 72.【题干】设备安装工程概算的编制方法有（）。a．预算单价法 b．类似工程预算法 c．概算指标法 d．扩大单价法 e．单位估价表法 参考答案：acd 【考点】建设工程项目设计概算

73.【题干】机械台班使用定额的编制内容包括（）。a．拟定机械作业的正常施工条件 b．确定机械纯工作一小时的正常生产率 c．拟定机械的停工时间 d．确定机械的利用系数 e．计算机械台班定额 参考答案：abde 【考点】建设工程定额

74.为了客观分析企业盈利能力，收集相关分析数据时应当排除的项目有（）。a.证券买卖等非正常经营项目 b.新开发刚投入生产的经营项目 c.已经或将要停止的营业项目 d.目前处于亏损状态的经营项目 e.会计准则变更带来的累积影响 参考答案：ace 75.根据《建设工程工程量清单计价规范》，应计入规费项目清单的费用有（）。a.安全文明施工费 b.工程排污费 c.工程定位复测费 d.工伤保险费 e.增值税销项税额 参考答案：bd 76.某常规技术方案当折现率为10%时,财务净现值为360万元:当折现率为时，财务净现值为30万元,则关于该方案经济效果评价的说法,正确的有（）。

a.内部收益率在8%～9%之间 b.当行业基准收益率为8%时,方案可行 c.当行业基准收益率为9%时,方案不可行 d.当折现率为9%时,财务净现值一定大于0 e.当行业基准收益率为10%时,内部收益率小于行业基准收益率 参考答案：abc 77.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于变更权的说法，正确的有（）。a.发包人和监理人均可以提出变更

b.承包人可以根据施工的需要对工程非重要的部分做出适当变更 c.监理人发出变更指示一般无需征得发包人的同意 d.变更指示均通过监理人发出

e.设计变更超过原批准的建设规模时,承包人应先办理规划变更审批手续 参考答案：acd 78.计算一般纳税人增值税应纳税时,不得从销项税题中抵扣的进项税额有（）。a.从海关取得的海关进口增值税专用款书上注明的增值税额 b.非正常损失的购进材料的发票上标明的增值税额 c.非正常提失的在产品耗用的购进材料的进项税额 d.用于集体福利购进货物的专用发票上标明的进项税额 e.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额 参考答案：bcd 79.企业取得收入在会计核算中的表现形式可能有（）。a.银行存款增加 b.预付账款增加 c.库存现金减少 d.应收账款增加 e.预收账款减少 参考答案：ade 80.企业现金流量表中，属于经营活动产生的现金流量有（）。a.收回投资收到的现金 b.吸收投资收到的现金 c.收到的税费返还 d.购买商品支付的现金 e.偿还债务支付的现金 参考答案：cd 更新中完毕，剩余未科目的试题和答案将在后续陆续公布。

一建真题讲解 一建考试真题及答案篇三

2017一级建造师考试《水利水电工程》真题及答案

一、单选题

1.使用经纬仪进行照准操作时,正确的步骤是()。a.目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 b.目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标 c.物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 d.粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标 【答案】a

3、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为（）。a.管涌b.流土c.接触冲刷d.接触损失 答案：b

4、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是（）。a.水力冲填截流b.定向爆破截流 c.浮运结构截流d.立堵截流 答案：d

5、下列地基处理方法中，对软基和岩基均试用的方法是（）。a.旋喷桩b.排水法c.挤实法d.灌浆法 答案：d

6、水利水电工程施工中，将土石共分为16级，其中岩石分（）级。a.6b.8c.10d.12 答案：d

7、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以（）作为设计控制指标。a.压实度b.最优含水率c.最大干密度d.相对密度 答案：d

8、生产能力为2万m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于（）。a.大（1）型b.大（2）型c.中型d.小型 答案：c

9、混凝土坝的施工质量检测方法中,属于物理监测的是（）。a.钻孔压水试验b.釆用红外线检测弹模

c.钻孔灌桩试验d在混凝土筑中埋设测计监测裂缝 答案：b 10.水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年进行,以后每隔()年进行一次全面安全鉴定。

a.3b.5c.7d.10 答案：d

11、根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件得通知》(水建管[2017]177号),不属于施工准备条件的是()。

a.可行性研究报告已批b.环境影响评价文件已批准 c.办理施工报建d.水利投资计划下达 答案:c

12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号),拟实施代建制项目应在()阶段前选定代建单位.a.施工准备b.开工建设c.可行性研究报告d.主体开工 答案：a

13、根据水利水利《水利工程施工转包违法分包等违去行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420号)，,承包人未设立现场管理机构的属于()。

a.转包b.违法分包c.出借资质d.借用资质 答案：a

14、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令2014年第46号),项目法人应自（）内将保证安全生产的措施方案报有关部门备案。

a.开工报告批准之日起10个工作日 b.工程开工之日起10个工作日 c.开工报告批准之日起15个工作日 d.工程开工之日起15个工作日 答案：d

15、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号文),下列事故中由项目法人负责组织专家组进行调查的是()。

a一般事故b.较大事故c.重大事故d.特大事故 答案：b

16、根据《水利水电建设工程验收规程》sl23-2008,若工程建设项目不能按期进行竣工验收的,经竣工验收主持单位同意,可适当延长期限,最长可延期()个月。

a.12b.6c.4d.3 答案：b

17、根据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2015]426号),枢纽工程专项验收由()负责。

a.项目法人b.监理单位

c.省级人民政府能源主管部门爭d.国家能源局 答案：c

18、根据《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》(办水总[2016]132号),税金指应计入建筑安装工程费用内的增值稅销项积额,税率为()。

a.7%b.11%c.15%d.20% 答案：b

19、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》sl398-2007规定,对从事尘、毒、嗓声等职业危害的人员应进行()职业体检。

a.每季一次b.每半年一次c.每年一次d.每两年一次 答案：c 20、下列水利水电工程注册建造师施工管理签章文件中,属于进度管理文件的是()。

a.施工组织设计报审表b.复工申请表 c.变更申请表d.施工月报表 答案：b

21、制定临时时性水工建筑物的级别列应考虑的因素主更有()。a.临时建筑物的结构形式g9b.保护对象的重要性 c.临时建筑物的规模d.使用年限e.失事后果 答案：bcde

22、下列用于水利工程施工的水泥,须按規定经过复试并按复试结果使用的有()。

a.进口水泥b.存储2个月的普通水泥

c.存储2个月的快硬水泥d.对质量有怀疑的水泥 e.用于承重结构工程且无出厂证明的水泥 答案：acde

23、基坑排水技术中,初期排水应考虑的因素有()。a.施工弃水量b.围堰渗水量c.堰身含水量 d.基坑积水量e.可能的降水量 答案：bcde

24、骨料开采量确定的依据主要有()。a.骨料的运输能力b.骨料的需要量 c.混凝土浇筑强度d.开挖料的可利用量 e.骨料的拌合能力 答案：bd

27、根据《水利工程建设项目管理暂行规定》(水建[199528号),水利工程项目建设实行()等制度。

a.项目法人责任制b.招标投标制 制 答案：abc

28、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号)，下列检查中，不属于“三检查制度”规定检查内容的有()。

a.班组初检b.监理员抽检c.作业队复检 d.监理单位终检e.项目部终检 答案：bd

29、根据《关于全面推行河长制的意见》,各级河长的职责主要有()。a.水资源保护 b.牵头整治围垦湖泊 c.编制防洪规划 d.水环境治理 e.水污染防治 答案：abde 30、根据《关于清理规范工程建设领域保障金的通知》(国办发[2016]49号),建筑业企业在工程建设中需载纳的保证金有()。

a.投标保证金 b.履约保证金 c.工程质量保证金 d.信用保证金 e.农民工工资保证金 答案：abce

三、案例分析题 案例一 背景资料

某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成,水库总库容

5.84x108m3,电站装机容量6.0mw,主坝为粘土心墙土石坝最大坝高90.3米,灌溉引水洞引水 流量45m3/s,溢洪道控制段共5孔，每孔净宽15米，程施工过程中发生如下事件：

事件一：为加强工程施工安全生产管理,根据《水利工程施工安全管理导则》(sl721-2015)等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证,三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。

事件二：工程开工前，施工单位根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》

(dl/t5274~2012),对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡，数量和财产损失情况如下：

主坝:危险性大小值d为240,可能造成10~20人死亡,直接经济损失，2000~3000万元，副坝:危险性大小值d为120,可能造成1~2人死亡,直接经济损失,200~300万元, 溢洪道:危险性大小值d为270,可能造成3~5人死亡,直接经济损失,300~400万

引水洞:危险性大小值d为540,可能造成1~2人死亡,直接经济损失,1000~1500万元

事件三:电站基坑开挖前,施工单位编制了施工措施计划部分内容如下： 1)施工用电有系统电网接入,现场安装变压器一台；

2)基坑采用明挖施工,开挖深度95米,下部岩石采用爆破作业,规定每次装药量不得大于50kg，雷雨天气禁止爆破作业；

（3）电站厂房墩墙采用落地式式钢管脚手架施工,墩墙最大高度26m；（4）混凝土浇筑采用,塔式起重机进行垂直运输,每次混凝土运输量不超过6m3,并要求风力超过7级暂停施工。

【问题】

1指出本水库枢纽工程的等别、电站主要建筑物和临时建筑物的级别,以及本工程施工项目负责人应具有的建造师级别。

2.根据《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号)和《水利工程施正安全管理导

则》(sl721-2015),说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。3.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(dl/t5274-2012),依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况,重大危险源共划分为几级?根据事件二的评价结果分别说明主坝、副坝、溢洪道、引水洞单位工程的重大危险源级别。

4.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(dl/t5274-2012),在事件三涉及的生产、施工作业中,宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些? 【参考答案】

1.根据库容可知水利枢纽工程的等别为； 根据工程等别,可知电站主要建筑物为2级;根据保护对象(电站为2级)可知临时建筑物级别为4级;因本工程为大(2)型,只能一级水利水电专业注册建造师可担任该工程施工项目负责人。

2.(1)三类人员:施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员。(2)三同时：为加强工程施工安全生产管理,建设项目中的安全设施,必须与主体工程同时设

计、同时施工、同时投产使用。

3.依据事故可能造成的人员伤亡数量及财产损失情况,重大危险源划分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四级重大危险源等4级。②主坝:二级重大危险源;副坝:四级重大危险源;溢洪道:三级重大危险源;引水洞:三级重大危险源。

4.事件三中宜列入重大危险源重点评价对象的:施工用电(变压器安装)、基坑舟挖、爆破作业、落地式钢管脚手架施工、高处作业、起重机吊装作业。案例二

某河道整治工程的主要施工内容有河道硫浚,原堤防加固,新堤防填筑等。承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）与发包人签订了施工合同,合同约定工期为9个月(每月按30天计算,下同),2015年10月1日开工。承包人编制并经监理人同意的进度计划如图所示：

本工程施工中,发生如下事件：

事件一:工程如期开工,但因征地未按期完成,导致临时交通道路推迟20天完成。发包人要求承包人采取赶工措施，保证工程按合同要求的工期目标完成，承包了确定了工期优化方案；

（1）原堤防加固，按增加费用最小原则进行工期优化，相应的工期优化，费用关系见下表：

（2）新堤填筑，采用增加部分关键工作的施工班组，组织平行施工优化工期，计划调整费用增加情况见下表：

（3）河道疏浚，计划于2015年12月1日开始项目部按优化措施编制调整后的进度计划及赶工措施报告，并上报监理人批准。

事件二,项目经理因患病经常短期离开施工现场就医,鉴于项目经理健康状况,承包人按合同规定履行相关程序后,更换了项目经理。事件三，承包人在取得合同工程完工证书后，向监理人提交完工付款申请，包括发包人已支付承包人的工程款,并提供了相关证明材料。

事件四,承包人在编制竣工图时,对其中图面变更比例超过1/3的施工图进行了重新绘制，并按,档案要求进行标号和标注。

1，根据事件一用双代号网络图绘制,从2015年12月1日起,优化进度计划,计算赶工所增加的费用。

2，根据事件二,分别说明项目经理短期离开施工现场和承包人更换项目经理应履行的程序。

3，据事件三,承包人提交的完工付款申请单中,除发包人已支付承包人的工程款外,还应有哪些内容？

4，事件四中承包人重新绘制的竣工图应如何编号?竣工图图标栏中应标注的内容有哪些？

参考答案

1，（1）b工作延误20天后，优化后续工作的网络图如下：

（2）①原堤防加固线路为：①→②→③→④→⑤→⑨，线路总长度为260天。由于b工作延误20天，那么原堤防加固需要赶工10天。从赶工费用最低的原则出发，优先压缩费用增加率低的工作。因此工作e压缩2天，工作d压缩5天，工作f压缩3天，满足压缩10天的要求。压缩费用为：24×2+2.6×5+2.8×3=262万元。②新堤填筑对工作h和工作j增加了施工队数量,所以赶工的费用累计为:25+22=47万元

2，（1）承包人项目经理短期离开施工场地,应事先征得监理人同意,并委派代表代行其职责。

（2）更换项目经理应事先征得发包人同意,并应在更换14天前通知发包人和监理人。3，完工付款申请单应包括下列内容:完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

4，（1）施工图纸变更比例超过1/3的部分,应重新绘制竣工图。重绘图应按原图编号,并在说明栏内注明变更依据。

(2)在图标栏内注注明“竣工阶段”和绘制竣工图的时间、单位、责任人。监理单位应在图标上方加盖并签署“竣工图确认章”。

案例三 背景资料

某大(2)型水库枢纽工程,由混凝土面板堆石坝、泄洪洞、电站等建筑物组成,工程在实施过程中发生了如下事件: 事件一,根据合同约定,本工程的所有原材料由承包人负责提供,在施工过程中,承包人严格按照合同要求完成原材料的采购与验收工作。

事件二,大坝基础工程完工后，验收主持单位组织制定了分部工程验收工作方案,部分内容如

下：

（1）由监理单位向项目法人提交验收申请报告；（2）验收工作由质量监督机构主持；

（3）验收工作组由项目法人、设计、监理、施工单位代表组成；（4）分部工程验收通过后,由项目法人将验收质量结论和相关资料报质量监督结构核定。

事件三,堆石坝施工前,施工单位编制了施工方案部分内容如下：

（1）堆石坝主堆石区堆石料最大粒径控制在350mmη以下,根据碾压试验结果确定的有关碾压施工参数有:15t振动平碾,行车速率控制在3kmh以内,铺料厚度0.8m。

（2）坝料压实质量检查釆用干密度和碾压参数控制,其中干密度检测采用环刀法,坑深度为

0.6m。

事件四,在混疑土面板施工过程中,面板出现裂缝,现场认定该裂缝属于表面裂缝,按质量缺陷

处理,裂缝处理工作程序如下：

（1）承包人拟定处理方案，并自行组织实施；（2）裂缝处理完毕，经现场检查验收合格后,由承包人填写《施工质量缺陷备案表》,备案表由监理人签字确认；

（3）《施工质量缺陷备案表》报项目法人备案。问题：

1.事件一中,承包人在原材料采购与验收工作上应履行哪些职责和程序？ 2.指出并改正事件二中分部工程验收工作方案的不妥之处。

3.事件三中,堆石料碾压施工参数还有哪些?改正坝料压实质量检查工作的错误之处。

4.改正事件四中裂缝处理工作程序上的不妥之处。【参考答案】

1.（1）对承包人的采购要求:承包人应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。

(2)验收程序:对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

2.（1）分部工程具备验收条件时,应由施工单位向项目法人提交验收申请报告。

（2）分部工程验收应由项目法人(或委托监理单位)主持。

（3）验收工作组应由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的代表组成。

（4）项目法人应在分部工程验收通过之日后10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核备。

3.还缺少的碾压施工参数是加水量和碾压遍数。

堆石坝的碾压施工参数包括:碾重、行车速率、铺料厚度、加水量、碾压遍数。

坝料干密度的检查方法应该是灌水法或灌砂法,试坑深为碾压厚度本本题中碾压厚度为0.8m，所以试坑深度为0.8m。

4.（1）经监理同意后再组织实施处理方案。（2）应由监理单位填写《质量缺陷备案表》,各工程参建单位（项目法人、设计、监理、施工单位)代表签字。

（3）应该是报质量监督机构备案 案例4 背景资料

招标人xx省水利工程建设管理局依据《水利水电工程标准施工招标文件》,2009年版,编制了新阳泵站主体工程施工招标文件,交易场所为xx省公共资源交易中心,投标截止时间为2015年7月19日,在阅读招标文件后,投标人xx集团对招标文件提交了异议函。

xx省公共资源交易中心：

新阳泵站主体工程施工招标文供，对合同工期的要求前后不一致,投标人须知前附表为26个月，而技术条款为30个月，请予澄清。

xx集团

2015年7月12日

xx集团投标文件中,投标报价汇总表(分组工程量清单模式),如表4-1所示,其中围堰拆除工程

采取1m3挖掘机配8t自卸汽车运输施工,运距3km,相关定额如表4-2所示。围岩为四类土(定额调整系数为1.09),初级工、1m3挖掘机、59kw推土机、8t自卸汽车的单价分别为2.66元/工时、190元/台时、100元/台时、120元/台时。

190元/台时、100元/台时、120元 表4-1投标报价汇总表

经过评标,xx集团中标,根据招标文件,施工围堰工程为总价承包项目,招标文件提供了初步设

计施工导流方案,供投标人参考,xx集团采用了招标文件提供的施工导流方案，实施过程中,围堰在设计使用条件下,发生坍塌事故,造成30万元直接经济损失,xx集团以施工导流方案为招标文件提供为由,在事件发生后依合同规定程序陆续提交了相关索赔函件,向发包人提出索赔。

【问题】

集团对招标文件提交的异议函有哪些不妥之处?说明理由,除背景资料的异议类型外,在招投标过程中,投标人可提供的异议还有哪些类型?分别在什么时段提出? 2表4-1中a、b、c、d所代表的工程或项目名称是什么?指出预留d的目的和使用d的估价原则。3.依据背景资料,xx集团提出的索赔能否成立?说明理由,指岀围堰坍塌事故发生后，xx集团提交的相关索赔的函件名称。

4.计算围堰拆除工作单价中的人工费、机械费、材料费(小数点后保留2位小数)。

【参考答案】

(1)不妥之处一:发函的对象错误

理由:应该是招标人(xx省水利工程建设管理局);不妥之处二:异议提出的时间不妥

理由:潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出。未在规定时间提岀异议的,不得再对招标文件相关内容提出投诉。

(2)对资格预审文件的异议,在提交资格预审文件截止时间2日前提出； 对开标过程的异议,在开标现场提出;对评标结果的异议,在中标候选人公示期间提出。

2.(1)a—机电设备安装工程;b—临时工程;c—施工降、排水;d—暂列金额(2)预留d的目的是为了在发生工程变更时使用的而预留的金额。合同变更估价的原则：

①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价； ②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人商定或确定变更工作的单价;③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定变更工作的单价。

3.索赔不成立,因为虽然建设单位提供了施工方案,但是作为施工单位来说应将此作为参考文件，并应根据现场条件及设计文件综合考虑后编制与实际施工结合紧密的施工方案,并针对重点结构施工特点制定相关处理措施,避免事故发生。索赔函件名称:索赔意向通知单、索赔通知单、延续索赔通知书、最终索赔通知书。

4.人工费=2.66×4.69×1.09=13.60(元)机械费=(0.7×190+0.35×100+7.10×120)x1.09=1111.80元 材料费=(13.6+1111.80)x4%=45.02元 案例五 背景资料

某水库除险加固工程加固内容主要包括,均质土坝坝体灌浆,护坡修整,溢洪道拆除重建等, 工程建设过程中发生下列事件：

事件一,在施工质量检验中,钢筋、护坡单元工程,以及溢洪道底板混疑土试件，三个项目抽样检验均有不合格情况,针对上述情况监理单位要求施工单位《水利水电工程施工质量检验与评定规程》sl176-2007，分别进行处理并责成其进行整改。

事件二:溢洪道单位工程完工后，项目法人主持单位工程验收,并成立了有项目法人、设计、施工、监理等单位组成的验收工作组。经评定,该单位工程施工质量等级为合格,其中工程外观质量得分率为75%。

事件三：2018年汛前,该合同工程基本完工,由于当年汛期水库防汛形势险峻，为确保水库安全度汛,根据度汛方案,建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情巡查并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案,部分内容如表5所示

事件四,合同工程完工验收后,施工单位及时向项目法人递交了工程质量保修书,保修书中明确了合同工程完工验收情况等有关内容。

表5土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案

问题：

1.根据《碾压式土石坝施工规范》,简要说明土坝坝体与溢洪道岸翼墙,混疑士面结合部位填筑的技术要求？

2.针对事件一中提到的钢筋,护坡单元工程以及混凝土试件,抽样检验不合格的情况,分别说明具体处理措施。

3.根据事件二溢洪道单位工程施工质量评定结果,请写出验收鉴定书中验收结论的主要内容。4.溢洪道单位工程验收工作中,除事件二所列单位外,还应包括哪些单位的代表?单位工程验收时，有哪些单位可以列席验收会议？

5.根据本工程具体情况,指出表5中a、b、c、d、e分别代表的险情种类。6.除合同工程完工验收情况外,工程质量保修书还应包括哪些方面的内容 【参考答案】

1.填土前,混凝土表面乳皮,粉尘及其上附着杂物必须清楚干净。

靠近混凝疑土结构物部位不能采用大型机械压实,可采用小型机械夯或人工夯实,填土碾压时，要注意混疑土结构物两侧均衡填料压实,以免对其产生过大的侧向压力,影响其安全。

2.钢筋抽样检验不合格时,应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验,如仍不合格,则该批

钢筋应定为不合格,不得使用。

护坡单元工程质量不合格时,应按合同要求进行处理或返工重做,并经重新检验且合格后方可进行后续工程。

混凝土试件,抽样检验不合格时,应委托具有相应资质等级的质量检测单位,对相应工程部位进行检验,如仍不合格,应由项目法人组织有关单位进行研究,并提出处理意见。

3.所含分部工程质量全部合格;未发生质量事故(若有,质量事故已按要求进行处理);工程外

观质量得分率75%(70%上);单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全;工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

4.还应包括主要设备制作(供应)商、运行管理等单位的代表。

单位工程验收时,参建单位、运行管理单位、质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位可以列席验收会议。

5.代表漏洞;b代表管涌；c代表洪水超过堤坝顶； d代表决口；

6.除合同工程完成验收情况外还包括:质量保修范围及内容、质量保修期、质量保修责任、质量保修费用、其他。

一建真题讲解 一建考试真题及答案篇四

1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。a.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

b.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 c.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

d.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：c 解析：超纲：附生效条件合同

2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。a.约定部分投标人放弃投标或者中标 b.投标文件相互混装

c.投标文件载明的项目经理为同一人 d.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：a 解析：p94~95

3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。a.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

b.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 c.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期

d.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：b 解析：p221

4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。a.诉讼时效的中止 b.诉讼时效的中断 c.诉讼时效的延长 d.改变法定时效期间 答案：b 解析：p345

5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。a.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 b.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

c.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 d.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：a 解析：p325

6、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还（）元。a.80万 b.60万 c.40万 d.30万 【答案】b 解析：教材p40

7、关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是（）。

a.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持

b.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任 c.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 d.承包人的保修责任可以免除 【答案】c 解析：p322

8、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于（）。a.不当得利 b.侵权 c.合同

d.无因管理 【答案】a 解析：p24

9、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。a.抵押权 b.使用权 c.收益权 d.地役权 【答案】a 解析：教材p19~20

10、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。

a.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

b.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 c.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

d.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长 【答案】b

11、某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于（）。a.张某 b.设计院 c.建设单位

d.建设单位和设计院共同所有 【答案】b 解析：p31 12.关于保险索赔的说法,正确的是()a.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 b.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

c.保险事故发生后,应当及时通如保险人

d.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额 答案：c 解析：p42 13.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。a.可随时解除合同 b.享有留置权

c.不得单方变更设计 d.可请求法院撒销合同 答案：a 解析：p169 14.关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。

a.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 b.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

c.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制 d.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制 答案：a 解析：p292 15.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。

a.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

b.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

c.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为 d.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为 答案：d 解析：p114

16、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

a.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 b.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙 c.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

d.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬 答案：b 解析：p153

17、下列主体中,属于法人的是()。a.某施工企业项目部 b.某施工企业分公司 c.某大学建筑学院 d.某乡人民政府 答案：d 解析：p11

18、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。a.60日 b.50日 c.40日 d.30日 答案：d 解析：p268

19、关于人身保险合同的说法,正确的是()。

a.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益 b.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

c.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付 d.人身保险合同的投保人不可以为受益人 答案：c 解析：p41 20、根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。a.企业标准 b.地方标准

c.施工图设计文件

d.建筑节能任意性标准 答案：c 解析：p206

21、关于行政行为特征的说法正确的是()。a.行政行为具有自愿性

b.实施行政行为具有单方意志性 c.行政行为具有不可裁量性 d.行政行为不属于执法行为 答案：b 解析：p330

22、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交a仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求a仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。a.a仲裁委员会所在地的基层人民法院 b.仲裁协议签订地的中级人民法院 c.仲裁协议签订地的基层人民法院 d.a仲裁委员会所在地的中级人民法院 答案：d 解析：p359 23.关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。a.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

b.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 c.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

d.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意 答案：d 解析：p216 24.下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()a.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的 b.仲裁庭的组成违反法定程序的

c.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的 d.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的 答案：b 解析：p362 25.建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任 a.所有人和建设单位 b.使用人和建设单位 c.建设单位和施工企业 d.管理人和施工企业 答案：c 解析：p24 26.施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是（）。a.取消投标资格 b.降低资质等级 c.责令限期改正

d.吊销企业资质证书 答案：c 解析：p80 27.根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是（）a.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

b.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 c.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 d.设计深度由设计单位酌定 答案：c 解析：p309 28.根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()a.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水 b.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口 c.禁止向水体排放含低放射性物质的废水 d.禁止向水体排放生活污水 答案：a 解析：p196

29、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。a.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 b.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 c.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 d.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意 【答案】b 解析：教材p199 30、关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。

a.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 b.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用 c.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 d.罚款是民事责任的承担方式之 【答案】b 解析：p47

31、经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。

a.修建生产储存腐蚀性物品的仓库 b.占用保护规划确定保留的道路

c.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 d.在历史建筑上刻划 【答案】c 解析：教材p215~216。

32、根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是（）。a.施工合同 b.买卖合同 c.运输合同 d.租赁合同 【答案】c 解析：p40

33、关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。

a.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结 b.和解协议具有强制执行力

c.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 d.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中 【答案】c 解析：教材p331。

34、根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。a.划拨 b.登记

c.支付出让金 d.转让 【答案】b 解析：p21

35、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。a.领取建设工程规划许可证之前 b.领取建设用地规划许可证之前

c.中标通知书发出后签订施工合同之前 d.领取施工许可证或力理开工报告之前 【答案】d 解析：教材p55。

36.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。a.是指企业拥有的资产 b.是指企业的注册资本金

c.应当以企业申请资质前3财务报表中净资产的平均额为准 d.即所有者权益 答案：d 解析：p60 37.根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）a.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案 b.负责向有关部门上报施工生产安全事故 c.自行完成建设工程主体结构的施工

d.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准 答案：d 解析：p230 38.关于行政许可的说法,正确的是()a.部门规章可以设定行政许可

b.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证 c.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项 d.行政许可可以统一办理或者联合办理 答案：d 解析：p373 39.关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。

a.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》 b.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

c.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》 d.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》 答案：a 解析：p6 40.乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。a.乙的债权属于法定不得转让的债权

b.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 c.乙转让债权应当经过甲同意

d.乙转让债权的通知可以不用通知甲 答案：b 解析：p138 41.关于工程再分包的说法,正确的是()a.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

b.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包 c.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

d.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人 答案：b 解析：p110 42.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。a.经过勘察、设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期

b.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定 c.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的,需经原施工企业进行加、维修和补强

d.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任 答案：a 解析：p326 43.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。

a.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录

b.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

c.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告

d.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告 答案：b 解析：p116 44.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。a.简易交付 b.拟制交付 c.指示交付 d.占有改定 答案：c 解析：p171 45.关于确定中标人的说法,正确的是()。

a.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

b.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标 c.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

d.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 答案：d 解析：p98 46.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()a.继续按设计文件和图纸施工

b.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工

c.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议 d.及时提出意见和建议 答案：d 解析：p296 47.可以撒销建筑业企业资质的情形是()a.企业取得资质后不再符合相应资质条件的 b.企业取得资质后发生重大安全事故的 c.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的 d.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的 答案：c 解析：p65 48根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。a.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 b.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 c.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 d.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查 答案：c 解析：p316 49.2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()a.2024年6月12日 b.2024年6月15日 c.2034年6月12日 d.2035年6月16日 答案：c 解析：p28 50.关于联合体共同承包的说法,正确的是()a.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 b.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

c.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

d.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同 答案：a 解析：p97

51、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()a.*拟安全生产许可证并限期整顿 b令停止生产,并处罚款 c.撒销安全生产许可证 d.吊销安全生产许可证 答案：a 解析：p223 52.在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）a.法律形式 b.法律部门 c.法律规章 d.法律制度 答案：b 解析：p1 53安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。

a.施工企业负责项目管理的技术负责人 b.监理单位负责安全的工程师 c.出租单位生产管理人员

d.安装、拆卸单位的专业技术人员 答案：d 解析：p282 54关于工程总承包的说法,正确的是()a.采购-施工总承包（p-c）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

b.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务

c.设计采购施工总承包（epc）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责 d.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成 答案：a 解析：p106 55.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。a.丙先行代为清偿 b.甲和丙**支付 c.甲先行支付 d.甲和丙**支付 答案：c 解析：p37 56.关于评标规则的说法,正确的是()。

a.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

b.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 c.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

d.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序 答案：b 解析：p89 57.根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有（）a.销售许可证 b.安装许可证 c.产品合格证 d.安全许可证 答案：c 解析：p244 58.注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。a.同一工程分期施工

b.发包方同意更换项目负责人 c.承包方同意更换项目负责人 d.停工超过120天承包方认为需要调整的 答案：b 解析：p77 59.在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准（）a.予以修订 b.继续有效 c.应当复审 d.即行废止 答案：d 解析：p288 60.劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。a.在试用期后被证明不符合录用条件 b.严重违反用人单位的规章制度 c.被起诉有大量欠债

d.经常生病不能从事岗位工作 答案：b 解析：p149 61.关于施工许可制度的说法中,正确的是()。

a.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证

b.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止** c.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告

d.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续 答案：a 解析：p57 62.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是（）a.甲3月2日的行为属于要约邀请 b.乙3月4日的行为属于新要约 c.甲的要约已经撤销

d.甲乙之间买卖合同成立 答案：d 解析：p122 63.关于代理的说法,正确的是()a.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 b.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 c.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

d.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任 答案：a 解析：p13-18 64.关于行政调解的说法。正确的是()a.行政调解属于诉讼内调解

b.行政调解达成的协议具有强制约束力 c.行政调解应当事人的申请方可启动 d.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解 答案：c 解析：p365 65.关于建设工程返修的说法,正确的是()a.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

b.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

c.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修 d.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修 答案：c 解析：p299 66.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。a.监理单位 b.建设单位 c.总承包单位 d.分包单位 答案：c 解析：p248 67.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()a.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

b.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 c.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

d.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息 答案：d 解析：p130-131 68.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。a.建设单位 b.总承包单位 c.设计单位 d.分包单位 答案：b 解析：p242 69.在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。a.乡村建设规划许可证 b.乡村建设工程规划许可证 c.乡村建设用地规划许可证 d.土地性质变更登记手续 答案：a 解析：p54 70.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。a.效力待定 b.有效 c.部分有效 d.可撤销 答案：b 解析：p137

二、多项选择题

71、关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。a.有保证工程安全的总体部署

b.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

c.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格 d.施工图设计文件已通过审查 e.有保证工程质量的具体措施 答案：bcde 解析：p55~56 72、企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。a.向企业调解委员会申请调解

b.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 c.向约定的仲裁委员会申请仲裁 d.直接向人民法院起诉

e.直接向人民法院申请支付令 【答案】abe 解析：教材p164 73、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有()。a.填充墙的混凝土小型砌块 b.混凝土中使用的掺加剂

c.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 d.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 e.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 【答案】cde 解析：教材p297 74、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有（）。

a.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的 b.生产工艺和技木发生变化的 c.因重组导致经营方式变化的 d.经营状况不良的

e.应急组织指挥体系或者职责已经调整的 【答案】abce 解析：教材p266 75、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。a.提供的设计有缺陷

b.提供的建筑材料不符合强制标准

c.指定购买的建筑构配件不符合强制标准

d.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 e.直接指定分包人分包专业工程 【答案】abce 解析：教材p322 76、根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。

a.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 b.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 c.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的

d.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的

e.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的 【答案】abcd 解析：p222 77、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。

a.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人 b.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 c.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人 d.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人 e.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人 【答案】bce 解析：教材p24 78、根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。

a.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 b.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的 c.授意投票人撤换、修改投标文件的

d.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 e.向特定投标人泄露标底的 【答案】ad 解析：教材p91。

79、根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有（）。a.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格

b.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费 c.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

d.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 e.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险 【答案】abcd 80、关于仲裁裁决的说法,正确的有()。

a.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定 b.仲裁裁决没有强制执行力 c.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

d.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁 e.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力 【答案】cde 解析：教材p362。

81、根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。a.某公司的职能部门 b.某市人民法院 c.某有限责任公司 d.自然人孙某 e.某建筑大学 【答案】cd 解析：教材p37 82、关于法律责任的说法,正确的有()。

a.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

b.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行 c.法律明确规定了法律责任的范围和性质 d.法律责任即承担不利的法律后果

e.法律责任的实现由国家强制力作为保障 【答案】acde 解析：教材p46 83、关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。a.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解

b.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 c.调解达成协议,人民法院应当制作调解书

d.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书 e.调解书一经制作,即发生法律效力 【答案】bcd 解析：教材p366。

84、关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。

a.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移

b.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖 c.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院

d.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 e.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖 【答案】bcd 解析：教材p336 85、投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。a.没收财产 b.拘役 c.有期徒刑 d.罚金 e.管制 答案：bcd 解析：p48、p95 86、关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。a.具有财产权和人身权双重属性 b.效力不受地域限制

c.仅在法律规定的期限內受到法律保护 d.不存在排他性

e.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 答案：ace 解析：p26 87、关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。

a.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担

b.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担

c.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担 d.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担 e.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修 答案：ce 解析：p325 88、根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。a.使用伪造、变造的许可证件 b.投标人之间协商投标报价

c.不同投标人的投标文件相互混装

d.投标人之间约定部分投标人放弃中标 e.提供虚假的财务状况 答案：ae 解析：p96 89.下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。a.中国投资的建设项目

b.外资占45%,但技术难度大的建设项目 c.全部由外国赠款建设的工程

d.外资占50%的中外联合建设项目

e.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目 【答案】cde 解析：p66 90.根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。a.编制施工安全生产规章制度

b.向施工企业提供准确的地下管线资料 c.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 d.保证设计文件符合工程建设强制性标准

e.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险 【答案】bc 解析：p274~276 91.关于行政纠纷的说法,正确的有()a.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

b.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 c.行政诉讼的被告只能是行政机关

d只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼 e.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼 【答案】ce 解析：p333~334 92.根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0 a.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护 b.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理 c.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 d.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 e.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30% 【答案】ace 解析：p207~208 93.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。a.开展项目安全教育培训

b.对建设工程项目的安全施工负责 c.确保安全生产用的有效使用

d.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 e.及时、如实报告生产安全事故 【答案】bc 解析：p229 94、施工企业对h市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有（）。

a.h市环保局 b.h市人民政府 c.甲县环保局

d.甲县人大常委会 e.甲县人民政府 【答案】ae 解析：p377 暂缺95-97 98.下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。a.工程建设规划、施工等通用的综合标准 b.工程建设重要的通用的制图方法标准

c.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准 d.工程建设重要的通用的信息管理标准

e,工程建设通用的有关安全和环境保护的标准 【答案】abce 解析：p287 99.关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。a.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

b.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工 c.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款 d.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收 e.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用 【答案】abde 解析：p311 100、下列施工合同中,属于可撤销合同的有（）。a.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平

b.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 c.承包人对合同的价款有重大误解的 d.发包人胁迫承包人签订的 e.承包人将部分工程违法分包的 答案：acd 解析：p139